施工合同补充协议范本

最新施工合同补充协议范本(2024版)合同编号：__________甲方：__________乙方：__________一、工程范围及内容：1.1本补充协议所述工程范围及内容包含在原合同中，具体包括但不限于：（1）施工图纸和设计文件中规定的所有施工内容；（2）施工过程中的变更设计、洽商及施工；（3）施工所需的临时设施搭建和拆除；（4）施工期间的环境保护、安全防护及文明施工；（5）保修期内的一切维修及保养工作。1.2甲乙双方应严格按照原合同和本补充协议的约定，完成工程范围内的各项工作。二、工程进度及工期：2.1甲乙双方应按照原合同约定的工期完成工程。如有特殊情况导致工期延误，需提前向对方书面申请，并经对方同意后方可调整工期。2.2甲乙双方应确保工程进度与质量相协调，严格按照施工计划和施工组织设计进行施工。三、工程质量及验收：3.1甲乙双方应按照原合同约定的质量标准完成工程。工程质量应符合国家及行业相关规范、标准的要求。3.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程完成后进行，最终验收在保修期结束后进行。验收不合格的工程，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。3.3甲方应对乙方的施工质量进行监督，发现质量问题应及时通知乙方，乙方应在接到通知后第一时间进行处理。四、合同价款及支付：4.1甲乙双方同意按照原合同约定的合同价款执行。如有变更，需双方协商一致，并签订补充协议。4.2甲方应按照双方约定的付款进度支付合同价款。乙方应提供合法、有效的发票。五、违约责任：5.1甲乙双方应严格履行本补充协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2甲方逾期支付价款的，应按照同期银行贷款利率支付乙方利息。乙方逾期交付工程或工程质量不符合约定的，应按照甲方要求整改，并承担由此增加的费用。六、争议解决：6.1甲乙双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定：7.1本补充协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。7.2本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明：1.1甲方变更：甲方如需对工程范围、内容、进度、质量等方面进行变更，应提前以书面形式通知乙方，并说明变更的具体内容和原因。乙方接到变更通知后，应立即对变更内容进行评估，并在合理时间内向甲方提出变更后的工程价款、工期等方面的建议。经双方协商一致后，签订书面变更协议，作为本合同的附件。1.2甲方提前终止：甲方有权在合同履行过程中提前终止合同。如甲方提前终止合同，应向乙方支付合同总价款的5%作为违约金，并承担因此给乙方造成的实际损失。1.3甲方逾期付款：甲方逾期支付合同价款的，应按照同期银行贷款利率支付乙方利息，并按照逾期付款金额的0.5%按日计算违约金。二、乙方为主导时的附加条款及说明：2.1乙方工期延误：乙方如因自身原因导致工期延误，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金，并承担因此给甲方造成的实际损失。2.2乙方质量问题：乙方施工的工程如出现质量问题，应负责整改并及时修复。如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担整改费用，并支付甲方合同总价款的2%作为违约金。2.3乙方提前终止：乙方不得未经甲方同意擅自提前终止合同。如乙方擅自提前终止合同，应向甲方支付合同总价款的10%作为违约金，并承担因此给甲方造成的实际损失。三、第三方中介时的附加条款及说明：3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，确保合同的履行。中介方应公正、中立地处理甲乙双方的争议，并提供必要的协助。3.2第三方中介费用：中介方的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中列明。中介方应在合同履行完毕后向甲方提供正式的结算报告，甲方按照约定支付中介费用。3.3第三方中介违约：中介方如未按照约定履行协调职责，导致合同无法正常履行，应承担相应的违约责任。如中介方严重失职，导致甲乙双方损失，中介方应承担损失赔偿责任。本附件条款及说明为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。双方在签订合同时，应仔细阅读本附件，并确认已充分理解附件中的条款及说明。如有疑问，应及时提出，以便双方进行解释和说明。一、附件列表：1.《施工图纸》2.《设计文件》3.《施工组织设计》4.《环境保护方案》5.《安全防护措施》6.《文明施工规范》7.《工程质量标准》8.《验收报告》9.《整改通知》10.《违约金计算公式》11.《中介服务协议》12.《中介费用结算报告》二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付价款：未按照约定时间支付合同价款，超过约定的付款期限。2.乙方工期延误：未按照约定时间完成工程，超出约定的工期。3.乙方工程质量不符合约定：工程质量未达到合同约定的质量标准。4.乙方提前终止合同：未经甲方同意，擅自提前终止合同。5.中介方未履行协调职责：中介方未按照约定履行协调职责，导致合同无法正常履行。6.中介方严重失职：中介方在履行协调职责过程中，存在严重失职行为，导致甲乙双方损失。三、法律名词及解释：1.施工合同：双方约定完成某项工程建设任务的合同。2.工程范围：合同中约定的施工项目及内容。3.工期：合同中约定的工程完成时间。4.合同价款：双方约定的工程总价款。5.违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。6.中介服务：第三方为甲乙双方提供协调、联络等服务。7.中介费用：中介方为提供服务所收取的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定详细的施工计划，确保工程按期完成。如有延误，及时协商调整工期。2.质量问题：加强质量监督，发现问题及时整改。严重质量问题，重新施工，确保工程质量。3.支付问题：双方确认支付进度，按时支付合同价款。如有逾期，支付违约金，并协商解决。4.争议解决：双方友好协商解决争议。如协商不成，向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.中介失职：及时与中介方沟通，要求其履行职责。如中介方严重失职，解除中介合同，重新选择中介方。五、所有应用场景：1.甲方为工程项目的业主，乙方为施工方。2.甲方委托乙方进行某项工程建设。3.双方签订施工合同，明确工程