建筑施工合同范本2007

建筑施工合同范本2007第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]甲方（以下简称“业主”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系人：[填写联系人姓名]联系电话：[填写联系电话]乙方（以下简称“承包商”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系人：[填写联系人姓名]联系电话：[填写联系电话]鉴于甲方为某项建筑工程（以下简称“工程”）的业主，并拥有该工程的合法所有权；乙方为具备相应资质和能力的承包商，愿意承担该工程的施工任务。双方本着平等互利的原则，经友好协商，就工程的施工事项达成如下合同：一、工程概况1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程规模：[填写工程规模]1.4工程内容：[填写工程内容]1.5工程质量标准：[填写工程质量标准]二、合同金额2.1双方确认，本合同的签约金额为人民币[填写金额]元整（大写：[填写大写金额]），其中包括工程款[填写金额]元、施工预备费[填写金额]元、质量保证金[填写金额]元和其他[填写金额]元。2.2乙方在签订合同时应向甲方支付合同金额的[填写比例]作为预付款。三、合同工期3.1双方确认，本工程的合同工期为[填写工期]日。3.2乙方应在合同工期内完成工程的施工，并保证工程质量达到约定的标准。四、施工组织与管理4.1乙方应按照甲方的要求，组建施工团队，并负责施工过程中的组织与管理。4.2乙方应严格按照国家及地方的相关法律法规、规范和标准进行施工，确保工程安全、环保和质量。4.3乙方应确保施工人员的人身安全和工程设施的完好，防止意外事故的发生。五、工程质量与验收5.1乙方应保证工程质量达到约定的标准，并承担工程质量的责任。5.2工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行自检和验收。甲方有权组织相关单位进行验收，并对工程质量进行评估。5.3工程验收合格后，甲方应在合同约定的时间内支付剩余的合同款项。六、合同的变更与解除6.1双方同意，合同签订后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。6.2合同的变更或解除必须经双方协商一致，并签订书面协议。七、违约责任7.1双方应严格履行合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。7.2乙方如未能按照合同约定的工期完成工程，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额×[填写比例]。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并支付完毕所有款项之日终止。甲方（盖章）：[填写甲方盖章]乙方（盖章）：[填写乙方盖章]甲方代表（签字）：[填写甲方代表签字]乙方代表（签字）：[填写乙方代表签字]签订日期：[填写签订日期]1.工程设计文件2.施工图纸3.相关法律法规、规范和标准4.验收标准和方法第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导建筑施工合同范本2007（甲方权益主导）甲方（以下简称“业主”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系人：[填写联系人姓名]联系电话：[填写联系电话]第三方主体（以下简称“监理”）：[填写监理全称]地址：[填写监理地址]联系人：[填写联系人姓名]联系电话：[填写联系电话]乙方（以下简称“承包商”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系人：[填写联系人姓名]联系电话：[填写联系电话]鉴于甲方为某项建筑工程（以下简称“工程”）的业主，并拥有该工程的合法所有权；乙方为具备相应资质和能力的承包商，愿意承担该工程的施工任务；监理作为独立的第三方主体，受甲方委托对工程施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全及进度按照甲方的要求和利益进行。双方本着平等互利的原则，经友好协商，就工程的施工事项达成如下合同：一、工程概况1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程规模：[填写工程规模]1.4工程内容：[填写工程内容]1.5工程质量标准：[填写工程质量标准]二、合同金额2.1双方确认，本合同的签约金额为人民币[填写金额]元整（大写：[填写大写金额]），其中包括工程款[填写金额]元、施工预备费[填写金额]元、质量保证金[填写金额]元和其他[填写金额]元。2.2乙方在签订合同时应向甲方支付合同金额的[填写比例]作为预付款。三、合同工期3.1双方确认，本工程的合同工期为[填写工期]日。3.2乙方应在合同工期内完成工程的施工，并保证工程质量达到约定的标准。四、施工组织与管理4.1乙方应按照甲方的要求，组建施工团队，并负责施工过程中的组织与管理。4.2乙方应严格按照国家及地方的相关法律法规、规范和标准进行施工，确保工程安全、环保和质量。4.3乙方应确保施工人员的人身安全和工程设施的完好，防止意外事故的发生。五、第三方主体的责权利5.1监理作为独立的第三方主体，有权对乙方的施工过程进行监督管理，包括但不限于工程质量、安全、进度等方面。5.2监理应按照甲方的要求和利益，对乙方的施工过程进行评估，并提出合理化建议。5.3监理对乙方的违约行为有权进行认定，并提出处理意见。六、甲方的权利与利益6.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，以确保工程质量、安全及进度达到甲方的要求和利益。6.2甲方有权根据合同约定，向乙方支付合同款项。6.3甲方在合同约定的质量保证期内，对工程质量问题有权要求乙方进行修复或赔偿。七、乙方的违约及限制条款7.1乙方如未能按照合同约定的工期完成工程，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额×[填写比例]。7.2乙方如发生违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金及赔偿因此造成的损失。7.3乙方在施工过程中，如发生安全事故，应立即报告甲方和监理，并按照甲方的要求和利益进行处理。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。9.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，监理一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并支付完毕所有款项之日终止。甲方（盖章）：[填写甲方盖章]乙方（盖章）：[填写乙方盖章]第三方主体（盖章）：[填写监理盖章]甲方代表（签字）：[填写甲方代表签字]乙方代表（签字）：[填写乙方代表签字]第三方主体代表（签字）：[填写监理代表签字]签订日期：[填写签订日期]1.工程设计文件2.施工图纸3.相关法律法规、规范和标准4.验收标准和方法第三方主体介入的意义和目的：第三方主体的介入，旨在确保工程施工过程的合规性、第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导软件开发合同范本2023（乙方权益主导）甲方（以下简称“客户”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系人：[填写联系人姓名]联系电话：[填写联系电话]第三方主体（以下简称“审计”）：[填写审计全称]地址：[填写审计地址]联系人：[填写联系人姓名]联系电话：[填写联系电话]乙方（以下简称“开发商”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系人：[填写联系人姓名]联系电话：[填写联系电话]鉴于客户为某项软件开发项目（以下简称“项目”）的委托方，并拥有该项目的合法使用权；开发商为具备相应资质和能力的软件开发公司，愿意承担该项目的开发任务；审计作为独立的第三方主体，受客户委托对项目开发过程进行审计监督，确保项目质量、进度及预算控制按照客户的要求和利益进行。双方本着平等互利的原则，经友好协商，就项目的开发事项达成如下合同：一、项目概况1.1项目名称：[填写项目名称]1.2项目地点：[填写项目地点]1.3项目规模：[填写项目规模]1.4项目内容：[填写项目内容]1.5项目质量标准：[填写项目质量标准]二、合同金额2.1双方确认，本合同的签约金额为人民币[填写金额]元整（大写：[填写大写金额]），其中包括开发费[填写金额]元、测试费[填写金额]元、维护费[填写金额]元和其他[填写金额]元。2.2客户应按照合同约定的时间和方式向开发商支付合同款项。三、项目工期3.1双方确认，本项目的合同工期为[填写工期]日。3.2开发商应在合同工期内完成项目的开发，并保证项目质量达到约定的标准。四、开发组织与管理4.1开发商应组建专门的项目团队，并负责项目开发过程中的组织与管理。4.2开发商应严格按照国家及地方的相关法律法规、规范和标准进行开发，确保项目安全、环保和质量。4.3开发商应确保项目团队成员的人身安全和工程设施的完好，防止意外事故的发生。五、第三方主体的责权利5.1审计作为独立的第三方主体，有权对开发商的项目开发过程进行审计监督，包括但不限于项目质量、进度及预算控制等方面。5.2审计应按照客户的要求和利益，对开发商的项目开发过程进行评估，并提出合理化建议。5.3审计对开发商的违约行为有权进行认定，并提出处理意见。六、客户的权益与利益6.1客户有权对开发商的项目开发过程进行监督检查，以确保项目质量、进度及预算控制达到客户的要求和利益。6.2客户有权根据合同约定，向开发商支付合同款项。6.3客户在合同约定的质量保证期内，对项目质量问题有权要求开发商进行修复或赔偿。七、开发商的违约及限制条款7.1开发商如未能按照合同约定的工期完成项目，应按逾期天数向客户支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额×[填写比例]。7.2开发商如发生违约行为，客户有权解除合同，并要求开发商支付违约金及赔偿因此造成的损失。7.3开发商在项目开发过程中，如发生安全事故，应立即报告客户和审计，并按照客户的要求和利益进行处理。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。9.1本合同一式三份，客户、开发商各执一份，审计一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目