建设项目管理有限公司公开招标文件模板

广西建信建设项目管理有限公司公开招标文件项目编号：GXJXLZZB-007项目名称：63442工程营房整修项目采购单位：中国人民解放军75100部队后勤部采购代理机构：广西建信建设项目管理二0一六年四月广西建信建设项目管理63442工程营房整修项目（GXJXLZZB-007）招标公告受招标人委托，广西建信建设项目管理拟对63442工程营房整修项目进行中国公开招标，现将相关事项公告以下：一、项目概况和招标范围项目名称：63442工程营房整修项目项目地点：广西柳州市柳北区石碑坪镇招标范围：具体按工程量清单指定范围内施工。项目施工投资：约97万元工期：60日历天二、投标人资质要求：1、含有中国独立法人资格，须含有建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质企业。2、项目经理要求为本施工企业注册人员，建筑工程专业注册建造师二级以上（含二级）执业资格。3、本项目不接收联合体投标。三、投标报名及购置标书时间及地点凡有意参与投标者，请于4月8日至4月18日（早晨9：00～12：00，下午14：00～17：00，法定节假日除外），广西建信建设项目管理柳州分企业（柳州市桂中大道7号东方百盛4栋20楼8-12号）报名。招标文件每本250元，售后不退。四、投标文件递交截止时间开标时间地点：4月28日早晨9时30分整；地址：广西建信建设项目管理柳州分企业（柳州市桂中大道7号东方百盛4栋14楼开标室）。五、联络电话及通讯地址：招标人：75100部队后勤部联系人：王助理电话：招标代理机构：广西建信建设项目管理地址：柳州市桂中大道7号东方百盛4栋20楼8-12号联系人：黄莉娟电话：七、信息查询：此次招标公告在中国采购和招标网（.）上公布。招标人：中国人民解放军75100部队后勤部招标代理机构：广西建信建设项目管理4月8日目录第一章投标须知 5投标须知前附表 51、工程说明 73、投标费用 74、招标文件组成 75、招标文件解释 76、招标文件修改 87、投标报价及招标控制价 88、投标文件语言 119、投标文件组成 1110、投标使用期 1211、投标确保金 1212、投标预备 1313、投标文件份数和签署 1314、投标文件提交截止时间 1415、投标文件装订、密封、标志和提交 1416、投标文件修改和撤回 1417、开标 1518、评标内容保密 1619、投标文件计算错误修正 1620、投标人资格审查 1621、投标文件评价和比较 1622、评标措施 1723、中标公告 1724、中标通知书 1825、协议签署 1826、履约担保 1827、解释权 19第二章协议格式 20项目编号： 20一、协议书 21二、专用条款 23三、通用条款 36第三章 图纸（另册） 37第四章技术规范 38第五章工程量清单报价说明 39第六章投标文件格式 47第七章评标细则及评分措施 62

第一章投标须知投标须知前附表项号条款号内容说明和要求11.1工程名称63442工程营房整修项目21.1建设地点广西柳州市柳北区石碑坪镇31.1建设规模建筑物防水隔热，内墙天棚，外墙及门窗改造，水电线路安装等。详见工程量清单。41.1工程投资人民币976485.2元。51.1质量标准合格。61.1招标范围施工图纸包含全部工程71.1工期要求60天（日历天）81.3投标人资格要求1、含有中国独立法人资格，须含有建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质企业。2、项目经理要求为本施工企业注册人员，建筑工程专业注册建造师二级以上（含二级）执业资格。3、此次招标不接收联合体投标。920资格审查方法资格后审107.1报价方法工程量清单报价1110.1投标使用期60日历天（从投标截止之日算起）1211投标确保金人民币壹万元整投标人应于4月26日17时前将投标确保金以电汇或转账形式交至广西建信建设项目管理柳州分企业确保金账户（以银行进账回单时间为准）。账号名称：广西建信建设项目管理柳州分企业；开户银行：柳州银行高新技术开发区支行；银行帐号：70303500000000010750。1313.1投标文件份数壹份正本，肆份副本1414.1投标文件提交地点及截止时间收件人：广西建信建设项目管理柳州分企业地点：广西建信建设项目管理柳州分企业（柳州市桂中大道7号东方百盛4栋14楼开标室）时间：4月28日北京时间早晨9时30分1522评标方法及标准合理低价法1626履约确保金履约确保金额为协议金额2%，向招标人缴纳。账号名称：中国人民解放军75100部队；开户银行：工行柳州分行城中支行；银行帐号：7000238。17联络人建设单位联络人：王助理电话：代理机构联络人：黄莉娟电话：18现场踏勘由投标人自行组织19投标人员企业法定代表人或委托代理人应到开标现场参与开标会，不然其投标文件作无效投标处理。20转包和分包本项目中标单位不得将工程转包或分包。21代理服务费签署协议前，中标人向广西建信建设项目管理柳州分企业一次付代理服务费，代理服务费总额按国家发展计划委员会文件计价格【】1980号《招标代理服务收费管理暂行措施》标准（工程类）计取。不然，采购代理单位将视之为违约，取消该中标决定并没收中标人已提交全部投标确保金。22本项目上限控制价人民币玖拾柒万陆仟肆佰捌拾伍元贰角()

TC“1、工程说明”\l2\ft1、工程说明1.1工程综合说明见投标须知“前附表（以下简称前附表）第1-7项”。1.2上述工程根据《中国招标投标法》和相关法律、法规和规章，现经过公开招标来择优选定施工单位。1.3本项目资质要求：必需是资质等级为“前附表第8项”所要求资质等级施工单位，这些施工单位应为含有以往类似施工经验和在施工机械设备、人员和资金、技术等方面有能力实施上述工程令招标人满意投标人。2、资金情况2.1资金起源：财政性资金。2.2资金到位及落实情况：已落实。3、投标费用投标人应负担其编制投标文件和提交投标文件所包含一切费用。不管投标结果怎样，招标人对上述费用不负任何责任。4、招标文件组成4.1本协议招标文件包含下列文件及全部按本须知第6条发出补充资料和第12条所述招标补遗文件。招标文件包含下列内容：第一章投标须知第二章协议格式图纸技术规范工程量清单报价说明投标文件格式评标细则及评分措施4.2投标人应认真审阅招标文件中全部投标须知、协议格式、技术规范和图纸。假如投标人编制投标文件，实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标人拒绝。5、招标文件解释投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于投标截止日期前15天内，以书面形式（包含书面文字、电传、传真、电报等，下同）向招标人提出，招标人将以书面形式给予解答，回复将送给全部取得招标文件投标人。6、招标文件修改6.1在投标截止日期15天前，招标人能够用补充修改书方法修改招标文件。6.2补充通知将以书面形式经报监督管理部门核准后，作为招标文件组成部分，对投标人起约束作用。6.3假如招标文件原定编制投标文件时间没有考虑因招标文件修改而引发投标文件修改所必需时间，招标单位可酌情延长提交投标文件截止日期。7、投标报价及招标控制价7.1本工程投标报价采取工程量清单报价。7.1.1本工程采取总价协议，投标报价为投标人在投标文件中提出各项支付金额总和。7.1.2投标人所填报各项基价中多种材料单价在协议实施期间不因市场价格改变原因而变动，投标人在报综合单价时应考虑多种风险原因和自己承受能力。7.1.3因分部分项工程量清单漏项、工程变更及相关签证引发工程项目、工程量改变，变更协议价款按专用条款第23款实施。7.1.4投标人应认真填写工程量清单中所列全部各细目标单价和合价，填写时应注意：有工程数量应报单价和合价；无工程数量项目不报价；暂定单价项目（塑胶面层120元/平方米，地埋式篮球架7500元/套）除非招标人对招标文件给予修改，投标人应按招标人提供工程量清单中列出工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只许可有一个报价。任何有选择报价将不予接收。投标人未填单价或合价工程项目，在实施后，招标人将不给予支付，并视为该项费用已包含在其它有价款单价或合价内，承包人必需按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总额价工程细目，但不能得到支付和结算。7.1.5招标人所提供工程量清单,应认为已包含完成本工程全部项目。凡设计图纸已指明工程或图纸所表示隶属工程、相关工程、衔接和后续工程所需费用，投标人应计入相关项目标单价中。7.1.6承包人临时占地（含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费（含拆迁赔偿）、临时用地环境保护、恢复及全部临时性占地青苗赔偿及地面附着物发生费用均由承包人负责；因为承包人原因引发工期延长造成承包人临时占地租用费增加由承包人负责。以上费用在投标价中自行考虑。7.1.7投标人在报价中所报单价和合价，和投标报价汇总表中价格均包含完成该工程项目标成本、利润、税金、创办费、技术方法费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件要求费用等全部费用。7.1.8发包人不提供取土点、弃土点，土石方单价包含：（1）相关土石方挖、填、弃（含超运）等一切作业费用；（2）取、弃土场租用、青苗赔偿、场地恢复、平整、压实、检测等一切作业费用；（3）土石方作业其它费用，含政府临时性管制政策影响原因而发生费用，如城镇清洁工程管理要求等原因；（4）土石方单价按市场报价。土石方单价以综合单价包干，运距由投标人按所能承受能力自行考虑。结算时不对运距进行费用签证。7.1.9承包人承建本工程所需水电报装（含设备购置、安装、维修、使用、拆除、维护及场地租用、恢复等一切和此相关费用）由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。7.1.10工程量清单中包含混凝土细目,投标人应综合考虑现行地方政府相关要求,自行报价。7.1.11投标人在进行工程量清单投标时，应根据招标人工程量清单进行报价。投标人对自己所填写项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量负责。评标中，由评标委员会随机抽取10个综合单价（招标项目不足10个按实际数）进行考评，如项目编码和项目名称、项目特征不一致，以项目编码（共12位）为准；如项目编码和计量单位、工程数量无法一一对应，该清单项目作废，该清单项目标费用视为包含在其它清单中；如作废清单项目达成3项以上（含本数）或作废清单项目造价累计超出单位工程投标报价2%（含本数），视为不响应招标文件实质性内容，如投标人所提供综合单价高于或低于招标人编制上限控制价所对应综合单价10％，作无效投标处理。7.1.12投标人不得采取总价优惠、总价百分比优惠或以报价调整函方法进行投标报价，其优惠应直接表现在各项投标报价单价中，投标函中报价必需和工程量清单汇总表一致，不然作无效投标处理。7.1.13因施工产生污水、废水、建筑垃圾和噪音扰民等处理由承包人负责，相关费用结合工程量清单综合考虑。7.1.14投标人可先到工地踏勘以充足了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价情况，任何因忽略或误解工地情况而造成索赔或工期延长申请将不被同意。由投标人自行考虑关键材料价格涨跌风险。因征地拆迁影响及重大设计变更等建设单位原因，在招标后延迟开工或中途停建重新复工施工工期内，按相关政策要求实施。7.1.6投标人应充足考虑沿路单位及过路车辆、行人交通疏导问题，因交通管理造成费用由投标人自行负担。7.2计算依据：7.2.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-）广西壮族自治区实施细则、《房屋建筑和装饰工程工程量计算规范》（GB50854-）、《房屋建筑和装饰工程工程量计算规范》（GB50854-）广西壮族自治区实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-）广西壮族自治区实施细则、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及费用定额、《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》定额、桂建标〔〕3号文、桂建标〔〕47号文等文件要求等和其相关文件、及其和之相关规范要求要求计取工程量。7.2.2砼工程采取商品混凝土。7.2.3本工程类工程类别：按要求取费。7.2.4依据桂建管字[1999]第2号文件要求，投标报价中不含养老保险费。7.2.5工程方法项目中安全施工费、文明施工费（、环境保护费、临时设施费删除），不进行招投标竞争，投标报价中该四项费用按桂建质[]22号文要求计取，该四（两）项费用经检验考评符合要求后，每个月支付一次，但总价不得超出该四（两）项费用总费用。投标人投标报价时，规费按《广西壮族自治区市政工程费用定额》规费标准计取（只计工伤保险及税费），不得进行招标投标竞争。7.2.6投标人工程量清单中原有项目标工程量不管增减多少，均按原单价支付，承包人必需按业主指令进行施工，不得以任何理由拒绝，不然将视为违约，投标人必需在报价中充足考虑由工程量改变带来风险。7.2.7人工工资和管理费费率调整按广西壮族自治区住房和城镇建设厅文件桂建标【】3号文实施、工伤保险费按桂建管[]37号文实施。建设工程检验试验费和检验试验配合费按桂建标【】7号文计取。检验费和检验试验配合费若投标人不按建标【】7号文要求计费标准报价或少报价、零报价，工程结算进超出报价部分及零报价不给计算。7.2.8本工程投标报价不准使用报价调整函、投标函中报价必需和工程量清单汇总表一致，不然作无效投标处理。7.3招标控制价公布和修改。7.3.1本工程招标控制价由招标人委托含有对应造价咨询资质单位编制。7.3.2现场踏勘、投标答疑以后，于投标截止时间7天前，公布工程招标控制价。7.3.3投标人应认真对照施工设计图纸等文件查对招标人公布工程招标控制价，发觉工程招标控制价显著误差，必需在投标截止时间5天前向招标人提出书面异议或修正要求。7.3.4招标人在收到投标人提出书面异议或修正要求后，将对异议或修正要求进行核实。如招标人认为有必需对工程招标控制价进行修正，将在投标截止时间3天前重新公布修正后工程招标控制价。7.3.5依据《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价施工招标评标暂行要求》，招标人最多只能对工程招标控制价进行一次修正。7.4投标货币投标文件报价中单价和合价全部采取人民币表示。7.5投标报价中不含预留金。8、投标文件语言投标文件及投标人和招标人之间和投标相关来往通知、函件和文件均应使用汉字。9、投标文件组成9.1投标文件由投标人资格审查部分、商务部分、技术部分三部分组成。9.2资格审查部分关键包含下列内容：（1）诚信申明；（2）投标文件签署授权委托书原件(格式见第六章，必需由法定代表人签字，委托代理时必需提供)；（3）营业执照副本复印件（要求清楚反应企业经营范围）；（4）税务登记证、组织机构代码证副本复印件（非三证合一必需提供）；（5）有效建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质复印件；（6）有效安全生产许可证复印件；（7）拟派项目经理资格证书复印件；（8）农民工工资保障金交纳和使用承诺书；（9）投标确保金收据复印件、电汇或转账底单复印件(截标时提供原件查验)；（10）安全防护、文明施工方法方案承诺书。9.3商务部分关键包含下列内容：9.3.1投标函；9.3.2已标价工程量清单；①投标报价封面（加盖单位公章和注册造价师或对应专业造价员执业章，并提供对应人员建设行政主管部门颁发造价师注册证复印件或对应专业造价员资格证复印件；投标人如委托中介企业编制投标预算，所委托企业应含有造价咨询资质，必需提供投标预算编制协议书复印件，所委托企业造价咨询资质证书及编制人从业资格证件复印件，截标前必需提供原件供评标时查验）；②工程量清单报价表（其表格格式按《GB50500-＜建设工程工程量清单计价规范＞广西壮族自治区实施细则》中要求表格实施；需提供工程量清单投标报价预算软件电子光盘壹份。9.4技术部分关键包含下列内容：9.4.1施工组织设计(1)拟投入关键施工机械设备表；(2)劳动力计划表；(3)计划开、完工日期和施工进度网络图；(4)施工总平面图；(5)临时用地表。9.4.2项目管理机构配置情况（1）项目管理机构配置情况表；（2）项目经理简历表；（3）项目技术责任人简历表；（4）项目管理机构配置情况辅助说明资料。9.5依据相关要求，投标人在投标时必需在投标文件中承诺，在发出中标通知书之日起七个工作日内足额将农民工工资确保金转入财政部门设置农民工工资确保金专用帐户。一旦其承包建设工程项目中出现拖欠农民工和工人工资情况，由财政部门从其农民工工资确保金中先予划支。如投标人投标文件没有提交上述承诺，视为无效投标文件，取消其投标资格。10、投标使用期10.1投标文件在本须知第14条要求投标截止日期以后60天（日历天）内有效。10.2在原定投标使用期满之前，假如出现特殊情况，经市招标办核准，招标人能够书面形式向投标人提出延长投标使用期要求，投标人须以书面形式给予回复。投标人能够拒绝这种要求而不被没收确保金。同意延长投标使用期投标人不许可修改其投标文件，但需要对应地延长投标确保金使用期，在延长久内本须知第11条要求仍然适用。11、投标确保金11.1投标人应提供投标须知前附表第12项要求投标确保金，投标确保金收据是投标文件一个组成部分。11.2投标人投标确保金必需投标人须知第12条款要求实施，不然作无效投标处理。11.3对于未能按要求提交投标确保金投标，招标人将视为不响应招标文件要求而拒绝。11.4未中标投标人投标确保金将立即退还（无息），最迟不超出中标通知发出后5天。11.5中标单位按要求签署协议后5日内，将退还其投标确保金（无息）；11.6如投标人有下列情况，将被没收投标确保金：11.6.1投标人在投标使用期内撤回其投标文件；11.6.2中标单位未能在要求期限内签署协议；11.6.3投标人拒绝按本须知第19条要求修正报价。11.7投标人须在投标截止时间前将投标确保金以银行转帐或电汇形式交到广西建信建设项目管理柳州分司。开标时须出示广西建信建设项目管理柳州分企业开具投标确保金收据原件、转帐或电汇底单原件加盖单位公章，不然作无效标书处理。12、投标预备12.1勘察现场12.1.1投标人可自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署协议所需资料。勘察现场所发生费用由投标人自己负担。12.1.2招标人向投标人提供相关施工现场地质勘察资料及现场市政管线资料均是以老实可信态度提供，是招标人现有能使投标人利用资料。投标人有义务核实市政管线真实性。招标人对投标人由此而做出推论、了解和结论概不负责。12.2投标答疑12.2.1投标人提出和投标相关任何问题须在投标截止日期前15天，以书面形式送达招标人处。假如投标人在要求时间内提出问题在招标补遗文件中未得到书面解答，应立即以书面形式汇报市招标办，不然将视为提出问题不再需要回复。12.2.2招标补遗文件包含全部问题和回复，补遗文件将快速提供给全部取得招标文件投标人。因为投标人书面提出而产生对本须知4.1款中所列招标文件修改，由招标人根据本须知第6条要求，以补充通知方法发出。13、投标文件份数和签署13.1投标人按本须知“前附表第13项”要求，编制所需投标文件“正本”和投标文件“副本”份数，并明确标明“正本”和“副本”。活页装订投标文件将被拒绝。13.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去墨水书写或打印，投标文件副本也可使用正本复印件，投标文件正本和副本均由投标人在相关位置加盖法人单位公章，法定代表人或其委托代理人签署或加盖印鉴。13.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是依据招标人指示进行或是投标人造成必需修改错误。但修改处应由投标文件签字人签字证实或加盖印鉴，不然修改无效。14、投标文件提交截止时间14.1投标文件提交截止时间：按本须知“前附表第14项”要求。14.2招标人可按本须知第6条要求以补充通知方法，酌情延长提交投标文件截止时间。在上述情况下，招标人和投标人全部权力、责任和义务，将适适用于延长后新投标文件提交截止时间。15、投标文件装订、密封、标志和提交15.1投标文件装订要求：投标文件中资格审查部分、商务部分、技术部分分开装订。15.2投标文件“资格审查部分”单独密封在一个包封内，并在包封上写明“资格审查部分”字样。投标文件“商务部分”和“技术部分”分别密封在两个内层包封内（包封上分别写明“商务部分”、“技术部分”字样），再密封在同一个外层密封袋中。如投多个标段时，每个标段商务、技术部分须按本款要求封装并按标段提交，资格审查部分不需反复提供。15.3在内层和外层投标文件密封袋上均应注明：（1）工程项目编号；（2）工程项目名称；（3）投标人名称；（4）投标人法定代表人姓名或委托代理人姓名；（5）月日北京时间时分开标，此时间以前不得开封。15.4除了按本须知第15.2款和第15.3款所要求识别字样外，在内层投标文件密封袋上还应写明投标人名称和地址，邮政编码，方便本须知第15.7条要求情况发生时，招标人可按内层密封袋上标明投标人地址将投标文件原封退回。15.5假如投标文件没有按本投标须知第15.1款、第15.2款和第15.3款要求装订和加写标识及密封，招标人将不负担投标文件提前开封责任。对由此造成提前开封投标文件将给予拒绝，并退还给投标人。15.6全部投标文件内、外层密封袋封口处应加盖密封章或投标人公章。15.7在本须知第14条要求投标截止时间以后递交投标文件，将被拒绝并退回给投标人。16、投标文件修改和撤回16.1投标人能够在提交投标文件以后，在要求投标文件提交截止时间之前，以书面形式向招标人提交补充、修改其投标文件通知。在投标文件提交截止时间以后，不能更改投标文件。16.2投标人修改通知，应按本须知第15条要求编制、密封、标志和提交（在内封包上标明“修改”字样）。17、开标17.1招标人将在截标时间后在广西建信建设项目管理柳州分企业（柳州市桂中大道7号东方百盛4栋14楼开标室）举行开标会议，投标人法定代表人或其委托代理人应到现参与投标，不然其投标文件作无效投标处理。17.2开标会由广西建信建设项目管理柳州分企业组织并主持，对投标文件进行检验，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标确保金，文件签署是否正确，和是否按本须知要求编制。但按要求提交合格撤回通知投标文件不予开封。17.3开标会议程序（1）主持人宣告开标会议开始；（2）介绍参与开标会议人员名单（包含唱标、监标、统计人员）；（3）招标人代表和监标人员一同检验参与开标会各投标人法定代表人或其委托代理人资格证书，同时检验各投标人是否按要求提交了投标确保金证实材料（广西建信建设项目管理柳州分企业开具投标确保金收据原件、转账或电汇底单原件加盖公章），不然作无效标书处理；（4）各投标人代表交叉检验各投标文件密封完整性；（5）招标代理工作人员启封投标文件，对未按要求密封和逾期送达投标文件不予启封；（6）招标人代表和监标人员一同检验已开封投标文件是否符合招标文件相关要求，是否完整，并宣读核查结果；（7）唱标。主持人宣读投标人在其投标文件中承诺投标报价、工期、质量和招标人认为有必需宣读内容。唱标次序按随机抽取方法进行；（8）主持人公布招标控制价；（9）主持人宣告评标期间相关事项；（10）主持人宣告开标会议结束。17.5本招标代理工作人员将有效投标文件送评标委员会评审。17.6投标人少于三个，招标人应该依据《中国招标投标法》重新招标。18、评标内容保密18.1公开开标后，直到宣告授予中标单位协议为止，凡属于审查、澄清、评价和比较全部资料，相关授予协议信息，全部不应向投标人或和评标无关其它人泄露。18.2在投标文件审查、澄清、评价和比较和授予协议过程中，投标人对招标人和评标委员会组员施加影响任何行为，全部将造成取消其投标资格。19、投标文件计算错误修正19.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求投标文件进行校核，看其是否有计算或表示上错误，修正错误标准以下：19.1.1假如数字表示金额和用文字表示金额不一致时，应以文字表示金额为准；19.1.2当单价和数量乘积和合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有显著小数点错误，此时应以标出合价为准，并修改单价；19.1.3当分项乘积累计得出总额和标出总额不一致时，以标出分项乘积为准，并修改标出总额；19.1.4投标文件正本和投标文件副本不符以正本为准。19.2按上述修正错误标准及方法调整或修正投标文件投标报价，在投标人确定后，调整或修正后投标报价对投标人起约束作用。假如投标人不接收调整或修正后报价，则其投标文件将被拒绝而且其投标确保金也将被没收，并不影响评标工作。20、投标人资格审查资格后审，只有经过资格审查才能进入详评。评标委员会依据投标人所要提供材料（见本须知9.2条内容），资格审查资料有任何一项不合格者其资格审查视为不经过。21、投标文件评价和比较21.1对投标文件进行符合性判定。投标文件应实质上响应招标文件要求，应和招标文件全部条款、条件和要求，无显著差异或保留。评标委员会对实质上不响应招标文件要求投标给予拒绝。而且不许可经过修正或撤消其不符合要求差异或保留，使之成为含有响应性投标文件。21.2投标人或其投标文件有下列情况之一者，其投标文件将视为无效：21.2.1投标人法定代表人或委托代理人未按时参与开标会议；21.2.2投标文件未根据本须知第15条要求装订、密封和标识；21.2.3本须知第9条要求投标文件相关内容未按本须知第13条要求加盖投标人印章、未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；21.2.4由委托代理人签字或盖章，但未随投标文件一起提交有效“授权委托书”原件；21.2.5投标人未根据招标文件第11条要求提供投标确保金；21.2.6投标文件关键内容字迹模糊、辩认不清；21.2.7不按本须知第9条内容提供资料； 21.2.8投标文件内容不真实；21.2.9投标人无对农民工工资保障金交纳和使用作出承诺和诚信申明；21.2.10投标文件实质上没有响应招标文件要求；21.2.11作废清单项目达成3项以上（含本数）或作废清单项目造价累计超出单位工程投标报价2%（含本数）；21.2.12投标人投标文件中对应项目标综合单价超出经公布招标控制价对应项目综合单价；21.2.13投标人采取总价优惠或以总价百分比优惠方法进行投标报价；21.2.14意外伤害保险、安全施工费、文明施工费（、环境保护费、临时设施费）不按《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工方法费及管理细则》（桂建质[]22号）要求报价；21.2.15投标人不含有独立法人资格或作为独立法人资格但就本工程提交一个以上投标文件；21.2.16投标人拟投入本工程项目责任人(项目经理)在在建项目中任项目责任人(项目经理)；21.2.17投标人未提供安全防护、文明施工方法方案承诺书。22、评标措施详见第七章：评标细则及评分措施23、中标公告23.1中标单位确定后，在（中国采购和招标网）.公布中标公告。23.2投标人如对评标结果有异议，能够书面形式向广西建信建设项目管理提出质疑。广西建信建设项目管理收到投标人书面质疑后7个工作日内做出回复，但回复内容不得包含商业秘密。23.3质疑投标人必需首先经过质疑程序，在对广西建信建设项目管理回复不满意或广西建信建设项目管理未在要求进间内做出回复，能够在回复期满15个工作日内书面向相关监督管理部门投诉。24、中标通知书24.1在公布中标公告同时，招标人向中标人发出书面中标通知书（中标单位应在中标公告挂网之日起8个工作日内，从投标人基础帐户向招标人指定帐户里，足额存入履约担保金，凭招标人开具履约担保金发票，领取中标通知书，自中标公告挂网之日起10个工作日内不领取中标通知书或在前述限定时间内不足额缴纳履约确保金，视为自动放弃中标资格）。24.2中标通知书注明中标金额、施工时间、完工时间、质量及工程保修期等。24.3中标通知书为协议组成部分。25、协议签署25.1招标人和中标人应在中标公告之日起20天内，依据招标文件和中标人投标文件签订书面协议。中标人无正当理由或不一样意按招标文件约定或不在招标文件约定时间内，拒签协议，视为自动放弃中标资格，招标人有权另行选择其它中标候选单位，由此受到相关监管部门处罚，处罚款全部由违约方另行缴纳，给招标人造成损失由中标人给予赔偿，其它排名中标候选人确定为中标人后，其中标价超原中标价，由原中标人向招标人赔偿超出部分。25.2中标单位应按约定时间，由法定代表人或授权代表和招标人代表签署协议。如中标人不按要求签署协议，则招标人能够和排名在中标人以后中标候选人依次递补签署协议或重新组织招标。25.3协议签署必需按《中国招标投标法》和《中国协议法》，不然由此造成后果由招标人负责。25.4假如投标人不按本须知第25.1条要求实施，招标人将有充足理由废除授标，并没收其投标确保金。25.5如投标人中标后不按时、足额将农民工工资保障金存入发包方指定帐户，招标人将取消其中标资格。25.6协议签署后，中标方不推行或提出终止协议，履约确保金不予退还，由此受到相关监管部门处罚，处罚款全部由违约方另行缴纳。26、履约担保在收到中标通知书后，中标单位须在10个工作日内向招标人提交履约确保金金额为中标价款2%，不然招标人将取消其中标资格。履约确保金在工程完工验收合格后28日历日内无息退还。27、解释权本招标文件是依据《中国招标投标法》及相关法律法规编制，解释权属广西建信建设项目管理。

TC“24、履约担保”\l2\ft第二章协议格式工程施工承包协议项目编号：发包人：承包人：

一、协议书发包人(全称)：中国人民解放军75100部队后勤部承包人(全称)：依据《中国协议法》、《中国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和老实信用标准，双方就本建设工程施工事项协商一致，签订本协议。一、工程概况工程名称：63442工程营房整修项目工程地点：广西柳州市柳北区石碑坪镇工程内容：详见施工图纸和工程量清单。建筑规模：建筑物防水隔热，内墙天棚，外墙及门窗改造，水电线路安装等。详见施工图纸及工程量清单。工程立项同意文号：资金起源：财政性资金二、工程承包范围承包范围：总价包干，包工包料。三、协议工期开工日期：以协议签署之日起计算完工日期：年月日协议工期总日历天数：天。四、质量标准工程质量标准：合格。五、协议价款金额(大写)：元(人民币)，￥：元六、组成协议文件组成本协议文件包含：1、本协议协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本协议专用条款5、本协议通用条款6、标准、规范及相关技术文件7、图纸8、工程量清单报价说明9、工程报价单或预算书10、招标文件（含补充通知和答疑）11、廉政责任书12、履约确保金缴纳证实13、农民工工资保障金缴纳证实双方相关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本协议组成部分。七、本协议书中相关词语含义和招标文件第四章(通用条款)中分别给予它们定义相同。八、承包人向发包人承诺根据协议约定进行施工、完工并在质量保修期内负担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据协议约定期限和方法支付协议价款及其它应该支付款项。十、协议生效协议签订时间：年月日协议签订地点：招标人指定地点本协议双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。本协议一式份，正本两份、副本份。发包人：(公章)承包人：(公章)住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：邮政编码： 邮政编码：TC“第三章专用条款”\fk

二、专用条款一、词语定义及协议文件3.语言文字和适使用方法律、标准及规范3.1本协议除使用汉语外，无其它语言文字。3.2适使用方法律法规需要明示法律、行政法规：现行国家法律和行政法规，工程所在地政府相关法规和规章。3.2适用标准、规范适用标准、规范名称：现行国家标准、规范、行业标准、规范等。发包人提供标准、规范时间：无。中国没有对应标准、规范时约定：无。4.图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：协议签定五天后提供一式二份图纸。发包人对图纸保密要求：无。使用国外图纸要求及费用负担：无。5.工程师5.2监理单位委派工程师姓名：职务：发包人委托职权：按本工程委托监理协议中相关条款。需要取得发包人同意才能行使职权：按本工程委托监理协议中相关条款。5.3发包人派驻工程师姓名：职务：职权：发包人委派职权范围。5.6不实施监理，工程师职权：无。7.项目责任人(项目经理)7.1姓名：职务：8.发包人工作8.1发包人应按约定时间和要求完成以下工作：(l)施工场地含有施工条件要求及完成时间：于开工前7天。﹡(2)将施工所需水、电、电讯线路接至施工场地时间、地点和供给要求：由发包人自行负责，并在开工前7日内完成；若供电部门原因造成停电，承包人必需自行处理施工用电，费用自理。(3)施工场地和公共道路通道开通时间和要求：已开通。﹡(4)工程地质和地下管线资料提供时间：招标时已提供，由承包人现场堪测，费用自理。(5)由发包人办理施工所需证件、批件名称和完成时间：由承包人负责办理。(6)水准点和座标控制点交验要求：于开工前3日内现场交验，双方做好签认工作。(7)图纸会审和设计交底时间：于开工前7天。﹡(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木保护工作：由发包人协调。(9)双方约定发包人应做其它工作：无。﹡8.2发包人委托承包人办理工作：无。9.承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：(1)需由设计资质等级和业务范围许可承包人完成设计文件提交时间：待定。(2)应提供计划、报表名称及完成时问：每个月25日向监理、发包人提供当月试验楼扩建工程进度报表和下月进度计划各一式两份。﹡(3)负担施工安全保卫工作及非夜间施工照明责任和要求：承包人应采取一切合理预防方法，预防人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人负担。(4)向发包人提供办公和生活房屋及设施要求：无。﹡(5)需承包人办理相关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：因施工需要，经发包人同意，由承包人办理和负责费用。(6)已完工程成品保护特殊要求及费用负担：按通用条款第9.1（6）条实施。﹡(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木保护要求及费用负担：承包人施工时应探明，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人负担。﹡(8)施工场地清洁卫生要求：因为施工造成环境污染，其责任和费用均由承包人负担。(9)双方约定承包人应做其它工作：1)配合发包人做好安全文明宣传、领导检验宣传等工作，相关费用由承包人负担。2)承包人生活设施及施工场地，应自费配置消防设备，预防火灾发生。3)承包人临时用地租用完成退还前，承包人应自费恢复临时用地使用条件。4)取土场及弃土场由承包人自行处理，但不得违反相关管理要求，并负担相关费用。5）经过城市道路施工车辆，必需按交警、城管、运输等部门相关要求实施。因为施工车辆造成道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人负担。6）拟投入本项目标管理人员应为可实际投入管理人员，项目实施时未经招标人许可不得替换。三、施工组织设计和工期10.进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划时间：于开工前7日内。工程师确定时间：收到后5日内给予批复。10.2群体工程中相关进度计划要求：13.工期延误13.1对以下原因造成工期延误；经工程师确定，工期对应顺延：按通用条款第13条实施。13.1.1双方约定工期顺延其它情况：不可抗力原因。13.2非上述原因，承包人不能按协议约定时间完工，承包人应负担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（天天赔偿金额为协议价万分之四），误期时间从要求完工日期起直到全部工程或对应部分工程完工验收各方签章日期之间天数（扣除发包人同意顺延工期），其极限为协议价5%。发包人可从应向承包人支付任何金额中扣除此项赔款费或其它方法收回此款，此赔偿款支付并不能解除承包人应完成工程责任或协议要求其它责任。13.3因工程量改变和设计变更工期给予顺延，即工期对应改变，质量要求不变。13.4承包人必需根据协议工期或发包人同意顺延工期完工。四、质量和验收15.工程质量15.1发包人对工程质量要求：合格，并能经过供电部门验收，顺利得到入网许可，正常供电。15.2双方对工程质量有争议时，请柳州市建设工程质量监督站仲裁。17.隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：。17.2工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收内容、时间、地点，承包人准备验收统计单（最好是印制表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。17.3工程师应在承包人约定时间抵达现场进行隐蔽中间验收工作（不得以任何理由改期），假如在约定时间超出两小时内工程师未到现场或到现场后不签证（有非承包方人员证实），承包人可自行隐蔽继续施工，后果由工程师负担。但在约定时间承包人未到现场及超出约定时间两小时，工程师可另订时间验收，承包人不得有异议且负担由此引发责任。五、协议价款和支付23.协议价款及调整﹡23.1本协议价款采取固定总价协议方法确定。风险范围以外协议价款调整方法：（一）因分部分项工程量清单漏项、工程变更及相关签证等引发工程项目、工程量改变，变更协议价款按下列方法进行：（1）协议中已经有适适用于变更工程价格，按协议已经有价格变更协议价款；（2）协议中只有类似于变更工程价格，能够参考类似价格变更协议价款；（3）协议中没有适用或类似于变更工程价格，则有定额套定额计算，实施本招标文件计算依据，并乘以下浮系数（中标价/经财政部门审定工程预算控制价）计算，其中材料价格有信息价按施工期间信息价进行计算，无信息价按市场价；无定额可套，依据市场价格协商；新增项目标单价必需经财政部门审定。（二）国家和自治区政策性调整相关费用标准，按文件要求实施。本工程最终止算以发包方审定为准。24、工程预付款无；25.工程量确定：25.1承包人向工程师提交已完工程量汇报时间：每个月25日前。25.1.1工程量清单所列工程量，不能作为承包人按协议推行其责任依据，实际施工中发生工程量增加或降低并不影响承包人推行协议责任，工程结算以完成实际工程量为准。25.2除另有要求外，工程师应根据协议经过计量来核实确定已完成工程量和价值，承包人应得到该价值扣除保留金后价款。当工程师要对已完工工程量进行计量时，应适时地通知承包人参与。25.3计量方法本工程计量均以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB5050－）和《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则计算净值为准，如有不明之处，应以监理工程师或造价管理部门指定计量方法为准。25.4计量单位除了协议另有要求外，全部计量单位均应符合本工程工程量清单。26.工程款（进度款）支付工程款标准上按月支付，协议内进度款支付限额为已完成工程量80%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量60%；工程完工验收达成质量要求，结算经财政等相关部门审定后，工程款支付至结算总价95%（含已支付）；发包人按工程价款结算总额5%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还。工程款支付方法：银行转账。六、材料设备供给27.发包人供给材料设备无。28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备约定：本工程由承包人自行采购工程材料和设备，采购前须取得发包人或其授权人认可同意。关键材料包含品种、款式、颜色等方面内容，承包人应提前准备合格材料样品送发包人选定。七、工程变更29.工程设计变更﹡29.1设计变更和工程签证，按政策要求办理。属不可抗力（自然灾难、突发事件等）造成变更，按特事特办标准给予办理。﹡29.2工程设计变更和签主工程发生后10个工作日内，由建设单位将相关变更文件、签证单审批件、工程联络单、预算书等工程资料送同级财政部门立案，并作为进度款支付、事后抽查和工程结算关键依据。﹡29.3建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位共同约定并签字确定。﹡29.4建设单位在工程设计变更和工程签证过程中必需认真负责、实事求是，不得弄虚作假，凡因上述问题所造成损失，对应等额扣除建设单位项目管理费或其它财政拨款。﹡29.5承包人应该在协议要求调整情况发生后14天内，将调整原因，金额以书面形式通知发包人，发包人按第29.1、29.2、29.3、29.4条款要求初步确定调整金额后将其作为追加协议价款，按不高于60%百分比和工程进度款同期支付，调整金额待工程单项结算或结算时，由财政部门等相关单位最终审定。﹡29.6当协议要求调整协议价款调整情况发生后，承包人未在要求时间内通知发包人，或未在要求时间内提出调整汇报，发包人能够依据相关资料，决定是否调整和调整金额，并书面通知承包人。﹡31变更价款确实定按专用条款第23条实施。八、完工验收和结算32.完工验收*32.1承包人提供完工图约定：完工验收正式经过后5天，提供完工图2套。32.6中间交期工工程范围和完工时间：﹡33.完工结算发包人完工结算汇报审查时间完工结算汇报金额发包人审查时间1500万元以下从接到完工结算汇报和完整完工结算资料之日起20天2500万元-万元从接到完工结算汇报和完整完工结算资料之日起30天3万元-5000万元从接到完工结算汇报和完整完工结算资料之日起45天45000万元以上从接到完工结算汇报和完整完工结算资料之日起60天因承包人提供结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽搁时间时，审查时间应对应顺延；其它按通用条款第33.1、33.5、33.6条实施。九、违约、索赔和争议35.违约35.1本协议中相关发包人违约具体责任以下：﹡本协议通用条款第24款约定发包人违约应负担违约责任：无。﹡本协议通用条款第26.4款约定发包人违约应负担违约责任：承包人和发包人签署延期付款协议，延期付款协议须经财政部门认可。双方约定发包人其它违约责任：35.2本协议中相关承包人违约具体责任以下：﹡35.2.1本协议通用条款第14.2款约定承包人违约应负担违约责任：承包人向发包人支付每延误一天，按协议价万分之四违约赔偿费，其限额为协议价5%。延期天数按本专用条款第13.3条计算。﹡35.2.2本协议通用条款第15.1条内容完成：承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并负担相关费用，并在发包人要求时间内完成返式，不然，发包人有权扣罚该分项工程10%工程款作为处罚。双方约定承包人其它违约责任：35.2.3承包人如违反了以下情况之一者，发包人有权解除协议，并没收其全部履约确保金或扣除部分履约确保金。1) 承包人无正当理由不按开工通知要求立即进点组织施工和不按签署协议书时商订进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误。2) 承包人违反第38.1条要求私自将协议或协议任何部分或任何权利转让给其它人，或私自将工程或工程一部分分包出去。3) 未经监理人同意，承包人私自将已按投标书承诺进入工地工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地。4) 因为承包人原因拒绝按协议进度计划立即完成协议要求工程，而又未采取有效方法赶上进度，造成工期延误。5) 承包人否认协议有效或拒绝推行协议要求承包人义务，或因为法律、财务等原因造成承包人无法继续推行或实质上已停止推行协议义务。35.2.4承包人在保修期内拒绝按通用条款第34.1条要求进行修复，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补，发包人将扣除承包人全部质量保修金。35.2.5承包人违约有以下情况之一者，发包人有权扣除承包人违约金。违约金金额均在承包人履约确保金及计量支付款内扣除。监理工程师预先下发含有罚款意向指令，如承包人不立即采取方法纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈说罚款理由）。承包人履约确保金被罚款后由发包人从最终一次计量支付时扣对应金额补足履约确保金。承包人在协议期内，完成协议要求全部工程，且质量合格（本工程施工，完工验收后十五天内能够申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理工程师审核，发包人同意。罚款金额返还时不包含银行利息。1) 承包人必需根据投标文件承诺派出符合和满足工程建设要求项目管理人员。承包人未经发包人同意私自调换工程管理人员或因管理人员不称职，发包人要求调换而未立即调换，视为承包人违约，必需向发包人交纳处罚金，处罚标准为：项目经理1.5万元/人•次（人民币）；总工程师1万元/人•次；专业工程师则0.5万元/人•次。2) 发包人有权检验承包人人员到岗情况，如发觉未经发包人同意或正当理由，项目经理私自离岗，视为承包人违约，发包人有权处违约金1万元/人•次，未经发包人同意，技术责任人（总工程师）私自离岗，视为承包人违约，发包人有权处违约金0.8万元/人•次，未经发包人同意专业工程师私自离岗，视为承包人违约，发包人有权处违约金0.5万元/人•次。3) 未经监理工程师审查同意，施工期内自行调走关键施工机械，经发觉不立即调回，视为承包人违约，发包人有权处违约金为履约确保金金额10-50％（视情节严重而定）。35.2.6承包人有违反其它要求，按要求给处罚。37.争议37.1双方约定，在推行协议过程中产生争议时：(1)请项目管辖建设行政主管相关部门调解；(2)采取第（1）种方法处理，并约定提交项目管辖仲裁委员会提请仲裁。十、其它38.工程分包38.1本工程不许可分包。38.2承包人有以下情况之一者，发包人有权解除协议，并视情况扣除其履约确保金。38.2.1个人承包工程，包含本人单位及外单位人员承包，发包人不认可其个人变拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约确保金。38.2.2多个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不含有完成本工程技术、机械能力，被发包人判定为没有能力推行承包人。没收全部履约确保金。38.2.3就地转包全部工程，以谋取高额转让费、管理费承包人。没收全部履约确保金。38.2.4承包人有部分分包现象（其中包含冒充承包人下属单位挂勾单位凭口头协议参与施工分包人及其它暗分包个体户），一经发觉核实，发包人将采取驱逐该暗分包人方法，并对承包人处予违约罚金金额为履约确保金金额5%～20%（视情节严重而定）。39.不可抗力39.1双方相关不可抗力约定:⑴6级以上地震；⑵10级以上连续1天大风；⑶暴雨级以上连续1天大雨；⑷50年以上未发生过，连续2天高温天气；⑸50年以上未发生过，连续2天低温天气；⑹50年以上未发生过洪水。⑺对上述多个形式，应以造成灾难和影响施工为准。40.保险40.6本工程双方约定投保内容以下：(1)发包人投保内容:自行负责办理。发包人委托承包人办理保险事项：无。(2)承包人投保内容：﹡承包人必需为施工现场从事施工全部作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。41.担保41.1本工程双方约定担保事项以下：承包人须向发包人缴纳2%履约确保金。41.2双方约定其它担保事项：双方约定其它担保事项：承包人在中标后7个工作日内，按要求将农民工工资保障金存入发包方指定帐户。履约确保金退还：在完成工程完工验收后28日之内，在扣减承包人赔偿金和其它应从承包人扣回款项后，一次性向承包人返还剩下部分履约确保金（无息）。农民工工资保障金退还：工程完工验收结算经审定后，根据要求程序，将农民工工资保障金没有使用或剩下金额退还给承包人。46协议份数46.1双方约定协议副本份数：两份正本、捌份副本。47.补充条款47.1承包人有以下情况之一者，将视为违约，发包人有权采取以下方法处理，并视情节轻重处予违约处罚金。47.1.1协议签署之日起15日内，承包人无法按协议要求及投标文件承诺进场经监理工程师认可全部人员和机械时，视为违约，发包人有权解除协议，没收其全部履约确保金，发包人有权另行发包工程。47.1.2关键机械数量、型号，应和协议相符，若监理工程师认为协议要求进场机械不能满足施工进度要求，有权指令承包人增加机械投入，承包人不得拒绝。47.1.3全部以上违约处罚金金额均在承包人履约确保金（包含银行利息）及计量支付款内扣除，监理工程师预先下发统一格式含有违约处罚意向指令，如承包人不立即采取方法纠正，则在指令下达后15天下发违约处罚通知书（不再陈说违约处罚理由）。承包人履约确保金被扣罚后，发包人从承包人最近一次计量支付进扣对应金额补足履约确保金。47.1.4承包人在协议期内，完成协议要求全部工程，且质量合格，完工验收后15天内可申请返还全部或部分违约处罚金（不包含利息）。47.1.5承包人所编制工程完工资料经发包人审核后，承包人所遗漏和工程造价相关签证不再作为结算审核依据，按自动放弃处理。48.本工程协议价款包含安全防护、文明施工方法费元，使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工方法费及使用管理细则》桂建质安[]22号文要求实施。

附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称项目情况设备安装内容工程造价(元)开工日期完工日期附件2：发包人供给材料设备一览表序号材料设备品种规格型号单位数量单价质量等级供给时间送达地点备注

附件3：工程质量保修书发包人(全称)：中国人民解放军75100部队后勤部承包人(全称)：为确保63442工程营房整修项目在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签署工程质量保修书。承包人在质量保修期内根据相关管理要求及双方约定负担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，根据相关法律、法规，规章要求和双方约定，负担本工程质量保修责任。质量保修范围包含地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定其它土建工程，和电气管线、上下水管线安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定以下：﹡二、质量保修期质量保修期从工程实际完工验收经过之日算起。分单项完工验收工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方依据国家相关要求，结合具体工程约定质量保修期以下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件要求该工程合理使用年限；2、土建工程为2年；3、屋面防水工程、有防水要求卫生间、房间和外墙面防渗漏为5年;4、电气管线、给排水管道、设备安装[含电气（器）、通风、照明、消防、防雷等设备]为2年；5、装修工程为2年；6、住宅小区内给排水设施、道路等配套工程为2年；7、在没有明文要求下，参考建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件要求该工程合理使用年限内保修；三、质量保修保质责任1质量保修期自工程完工验收合格之日计算。2、质量保修责任2.1属于保修范围和内容项目，承包人应在接到修理通知之以后2天内派人修理。承包人不在约定时限内派人修理，发包人可委托其它人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，假如实际维修费用超出质量保修金额度，承包人还需赔偿超出部分维修金额。2.2发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即抵达事故现场抢修。非承包人施工质量引发事故，抢修费用由发包人负担。2.3在保修期内，如发生包含结构安全质量问题，发包人和承包人应该立即向当地建设行政主管部门汇报，并采取安全防范方法，由原设计单位或含有对应资质等级设计单位提出保修方案，承包人负责实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害，承包人应负担损害赔偿责任。2.4保修完成后，由发包人组织相关单位人员验收。﹡3保修费用保修费用由造成质量缺点责任方负担。﹡四、质量保修金支付本工程约定工程质量保修金为施工结算价5％。质量保修金不计利息。五、质量保修金返还发包人在应付款中扣出，在工程完工保修期满两年后，14天内将保修金（不计利息）余额90%退回承包人；剩下10%保修金（不计利息）在工程完工保修期满五年后14天内退还承包人。在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承包人接到发包人保修通知书在二天内未派人进行修理，发包人则安排其它企业修理，在保修期内发生修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣出。六、其它双方约定其它工程质量保修事项：本工程质量保修书作为施工协议附件，由施工协议发包人承包人双方共同签署。发包人(公章)： 承包人(公章)：法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：年月日年月日

三、通用条款采取国家工商行政管理局和建设部颁发《建设工程施工协议》(GF-1999-0201)通用条款。

图纸（另册）

第四章技术规范本工程技术规范采取建设部现行工程施工规范、验评标准及强制性标准条文。

第五章工程量清单报价说明1、本工程采取工程量清单计价，计价和工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-）、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-）广西壮族自治区实施细则。2、工程量清单应和投标须知、协议协议条款、协议通用条款、协议专用条款、技术规范及图纸等文件一起结合使用。3、工程量清单中所列工程量系发包人根据现有图纸及相关资料依据建设行政主管部门所颁布计量规则计算，它是招标文件组成部分，作为投标报价共同基础。中标后结算支付，以设计图纸和设计变更实际工程量为依据，按中标单位投标所报工程量清单单价支付费用。4、工程量清单中各分项工程综合单价为本工程包干单价，不管投标人以后施工方案怎样改变及工程量实际发生多少，均按包干单价实施。5、对工程和材料通常指示或说明已写于协议文件、图纸和技术规范内。给工程量清单各细目标价前，须参阅协议文件和技术规范相关部分。6、全部报价应以人民币表示。注:专业工程暂估价、检验试验费暂估价包含除税金之外全部费用，不计规费。注：税前项目包含除税金之外全部费用，不计规费。工程量清单（另附）第六章投标文件格式

资格审查部分工程项目编号：投标文件（正/副本）投标文件内容：资格审查部分投标人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日

目录（1）诚信申明；（2）投标文件签署授权委托书原件(格式见第六章，必需由法定代表人签字，委托代理时必需提供)；（3）营业执照副本复印件（要求清楚反应企业经营范围）；（4）税务登记证、组织机构代码证副本复印件（非三证合一必需提供）；（5）有效建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质复印件；（6）有效安全生产许可证复印件；（7）拟派项目经理资格证书复印件；（8）农民工工资保障金交纳和使用承诺书；（9）投标确保金收据复印件、电汇或转账底单复印件(截标时提供原件查验)；（10）安全防护、文明施工方法方案承诺书。

一、诚信申明本人（法定代表人、身份证号码）郑重申明，本企业参与工程标活动所提交全部资料、填写数据及所包含附件资料内容是真实、正当、有效，一样我在此所作申明也是真实有效。并愿意对在投标过程中相关部门调查结果负担责任。本企业提交全部投标资料如有不实，愿接收监督管理部门和建设行政主管部门依据相关法律法规给处罚。（公章）法定代表人：（签字）年月日

二、投标文件签署授权委托书本授权委托书申明：我（姓名）系（投标人名称）法定代表人，现授权委托（单位名称）（姓名）为我企业签署本工程投标文件法定代表人授权委托代理人，我认可代理人全权代表我所签署本工程投标文件内容。代理人无转委托权，特此委托。代理人：（签字）性别：年纪：身份证号码：职务：投标人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日注：附法定代表人身份证及委托代理人身份证复印件

三、营业执照副本复印件（要求清楚反应企业经营范围）四、税务登记证、组织机构代码证副本复印件（非三证合一必需提供）五、有效建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质复印件六、有效安全生产许可证复印件七、拟派项目经理资格证书复印件八、农民工工资保障金交纳和使用承诺书九、投标确保金收据复印件、电汇或转账底单复印件(截标时提供原件查验)

十、安全防护、文明施工方法方案承诺书致（招标人名称）：依据桂建质安[]22号文件要求，我方在此向招标人承诺：1、我方参与投标（工程名称）项目，一旦中标，我方确保在施工过程中，严格实施《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工方法费及使用管理细则》（桂建质安[]22号文）相关要求，确保建设工程各项安全防护、文明施工方法落实到位。2、如我方在承包（工程名称）项目中出现未按桂建质安[]22号文附件一要求实施情形，我方愿意按摄影关要求接收建设单位及相关主管部门处罚。投标人：（投标人名称）（盖章）法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）日期：年月日桂建质安[]22号文附件一广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工方法项目清单内容类别项目名称具体内容文明施工和环境保护安全警示标志牌在易发伤亡事故（或危险）处设置显著、符合国家标准要求安全警示标志牌。现场围挡（1）现场采取封闭围挡，高度大于1.8m。（2）围挡材料可用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。五板一图在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产要求、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。企业标志现场出入大门应设有本企业标志或企业标识。场容场貌（1）道路通畅；（2）排水沟、排水设施通畅；（3）工地地面硬化处理（办公区，生活区，现场道路，材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地，外脚手架基础等）。材料堆放（1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；（2）水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等方法；（3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。现场防火消防器材配置合理，符合消防要求。垃圾清运施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必需采取对应容器或管道运输。宣传栏、环境保护及不扰民方法宣传栏、安全宣传口号等，洗车（预防污染市区道路）、粉尘、噪声控制，排污（污水、废气）方法等。临时方法现场办公生活设施（1）施工现场办公、生活区和作业区分开设置，保持安全距离。（2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生和安全要求；施工现场临时用电配电线路（1）根据TN-S系统要求配置五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。（2）按要求架设临时用电线路电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地地沟。（3）对靠近施工现场外电线路，设置木质、塑料等绝缘体防护设施。配电箱开关箱（1）按三级配电要求，配置总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中各类电器应是合格品。（2）按两级保护要求，选择符合容量要求和质量合格总配电箱和开关箱中漏电保护器。（3）对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。接地保护装置施工现场应设置不少于三处保护接地装置。现场变配电装置总配电室建筑材料必需达成三级防火要求，室内做硬地坪、电缆沟、吊顶。类别项目名称具体内容安全施工临边洞口交叉高处作业防护楼层、屋面、阳台等临边防护用密目式安全立网全封闭，作业层另加两道防护栏杆和18cm高踢脚板。通道口防护设防护棚，防护棚应为大于5cm厚木板或两道相距50cm竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。预留洞口防护用硬质材料全封闭；短边超出1.5m长洞口，除封闭外四面还应设有防护栏杆。电梯井口防护设置定型化、工具化、标准化防护门。在电梯井内每隔2层（小于10m）设置一道安全平网。楼梯边防护设1.2m高定型化、工具化、标准化防护栏，18cm高踢脚板。垂直方向交叉作业防护有悬挂安全带悬索或其它设施；有操作平台；有上下梯子或其它形式通道。基坑、卸料平台防护设1.2m高标准化防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。安全防护用具安全帽、安全带、特种作业人员（电工、混凝土工、焊工等）防护服装、用具等。其它机械设备防护中小型机械防护设防护棚（同通道口防护并有防雨方法）、操作平台。垂直运输设备防护垂直运输设备检测、检验。（2）物料提升机、施工电梯等卸料平台搭设、外测用密目式安全立网全封闭，安全防护门、防护棚等。教授论证审查危险性较大工程教授论证审查。应抢救援预案救援器材准备及演练等。非正常情况施工其它特殊情况下防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。注：本表所列建筑工程安全防护、文明施工方法项目，是依据现行法律法规及标准规范确定。如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应根据修订后法律法规和标准规范进行调整。

商务部分工程项目编号：投标文件（正/副本）投标文件内容：商务部分投标人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日

目录一、投投标函；二、其它表格按《<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-)广西壮族自治区实施细则》工程量清单计价表格提供清单及分项报价；

一、投标函致：{招标人名称}1、依据你方项目编号