2024版工地停工赔偿协议书

2024版工地停工赔偿协议书合同编号：__________工地停工赔偿协议书甲方（施工方）：__________乙方（业主方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方工地停工事宜达成如下协议：一、停工范围与工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程合同总价：__________1.5停工范围：__________二、停工原因及时间2.1停工原因：__________（详细说明停工的原因，如设计变更、资金问题、政策调整等）2.2停工时间：自____年__月__日起至____年__月__日止。三、停工责任划分3.1甲方责任导致停工的，由甲方承担相应责任。3.2乙方责任导致停工的，由乙方承担相应责任。3.3非甲乙双方原因导致停工的，双方应协商解决，并根据实际情况分担责任。四、赔偿金额及支付方式4.1甲方应支付给乙方因停工造成的损失赔偿金总额为：__________元。（具体计算方式，如按照工程进度、已发本等合理确定）4.2赔偿金支付方式：（1）甲方于停工之日起__日内向乙方支付赔偿金的一半，即：__________元；（2）剩余赔偿金待工程恢复施工后，按照工程进度支付，具体支付时间及金额双方另行协商。五、合同的履行、变更与解除5.1甲乙双方应严格按照本协议约定的条款履行各自的权利义务。5.2本协议一经签订，双方应认真履行，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。5.3协议的变更或解除必须遵循《中华人民共和国合同法》的相关规定，经双方协商一致，并签订书面协议。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（施工方）：__________乙方（业主方）：__________签订日期：____年__月__日一、附件列表：

1.工程设计文件

2.工程预算清单

3.工程进度计划

4.施工合同副本

5.工程变更通知

6.停工证明文件

7.赔偿金计算依据

8.支付凭证

9.法律意见书

10.其他与合同履行相关的文件二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间付款，认定为违约行为。

2.乙方未按约定时间交付工程，认定为违约行为。

3.甲方未按约定提供施工场地或施工条件，认定为违约行为。

4.乙方未按约定支付赔偿金，认定为违约行为。

5.甲方未按约定履行合同义务，导致乙方损失，认定为违约行为。

6.乙方未按约定接收工程，导致甲方损失，认定为违约行为。三、法律名词及解释：

1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系的基本法律。

2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》，是调整建筑行业相关关系的法律。

3.违约行为：指合同当事人违反合同约定的义务行为。

4.赔偿金：指因违约行为给对方造成的损失，违约方应支付的金额。

5.停工证明文件：指证明工程停工原因、时间等相关情况的文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到资金问题，甲方应及时与乙方沟通，寻求延期支付或分期支付赔偿金的解决办法。

2.遇到设计变更，双方应重新签订补充协议，明确变更后的工程范围、价款等事项。

3.遇到政策调整导致停工，双方应共同研究政策，寻找符合新政策的施工方案。

4.遇到工程进度延误，甲方应与乙方协商，合理调整工程进度计划。

5.遇到争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.工程合同签订后，因甲方原因导致工程停工。

2.工程合同签订后，因乙方原因导致工程停工。

3.工程合同签订后，因不可抗力因素导致工程停工。

4.工程合