2024版建设工程施工清包合同范本

2024版建设工程施工清包合同范本合同编号：__________甲方（发包方）：单位名称：________________________单位地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________乙方（承包方）：单位名称：________________________单位地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________鉴于甲方为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决策权，并愿意将该项目的施工任务委托给乙方；乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承担该项目的施工任务，并按照甲方的要求完成施工任务。双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：________________________1.2工程地点：________________________1.3工程规模：________________________1.4工程内容：________________________1.5工程总价：________________________第二条合同范围和内容2.1乙方应按照甲方的要求，完成上述工程范围内的全部施工任务。2.2乙方应按照约定的工期、质量标准、施工工艺和规范要求完成施工。2.3乙方应承担工程质量保修期内的一切维修、返工及赔偿责任。第三条工期3.1工程开工日期：________________________3.2工程竣工日期：________________________3.3乙方如因特殊情况不能按期竣工，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家、地方和行业的现行标准、规范和规定。4.2乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。4.3工程质量的评定和验收按照《建设工程质量管理条例》和《建设工程质量验收规范》执行。第五条合同价格5.1双方同意，本工程合同价格为固定价格，即工程总价：________________________元（大写：________________________元整）。5.2乙方在施工过程中，如遇设计变更、工程量增减等导致合同价格发生变化，应按照约定的价格调整机制进行调整。第六条付款方式6.1双方同意，工程进度款按工程进度的实际完成情况，分阶段支付。具体支付比例和时间双方另行约定。6.2工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余的工程尾款。6.3乙方开具等额的正规发票，甲方按照约定时间支付。第七条违约责任7.1乙方如未按约定工期、质量标准完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的千分之五。7.2甲方如未按约定时间支付工程进度款和尾款，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完乙方所有款项之日终止。甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________签订日期：________________________一、附件列表：1.建设工程施工图纸2.设计文件和施工图纸3.工程量清单4.工程质量验收规范5.工程进度计划6.付款凭证和发票7.合同变更协议8.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期、质量标准完成施工任务，或未按照约定的价格调整机制进行调整的，视为违约。2.甲方未按约定时间支付工程进度款和尾款，视为违约。3.双方在履行合同过程中发生的其他争议，经友好协商无法解决的，视为违约。三、法律名词及解释：1.发包方：指拥有建设工程项目所有权和决策权的甲方。2.承包方：指具备相应施工资质和能力，承担建设工程施工任务的乙方。3.工期：指双方约定的工程开工日期至工程竣工日期之间的期限。4.质量标准：指国家、地方和行业现行标准、规范和规定。5.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误的问题，乙方应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。2.遇到设计变更或工程量增减的问题，乙方应按照约定的价格调整机制进行调整，并与甲方协商一致。3.遇到甲方支付工程进度款和尾款延误的问题，乙方应与甲方进行沟通，催促甲方按时支付。4.遇到合同争议的问题，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方为建设工程项目的