建设工程设计与施工合同范本2024年

建设工程设计与施工合同范本2024年通用合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方委托乙方进行建设工程的设计与施工，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程性质：__________1.4工程规模：__________1.5工程投资估算：__________第二条设计与施工内容2.1设计内容：（1）初步设计：__________（2）施工图设计：__________（3）设计变更：__________2.2施工内容：__________第三条合同价格3.1合同总价：__________3.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到一定比例后，甲方支付相应比例的进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为尾款。3.3价格调整：（1）合同执行过程中，因政策调整、材料价格波动等因素导致工程造价发生变化的，双方可协商调整合同价格；（2）设计变更导致的工程造价变化，按照变更后的设计文件和工程量清单重新计算合同价格。第四条设计与施工期限4.1设计期限：（1）初步设计：自合同签订之日起__________日内完成；（2）施工图设计：自初步设计批准之日起__________日内完成；（3）设计变更：根据变更内容及时完成。4.2施工期限：__________第五条质量标准5.1设计质量标准：（1）符合国家相关法律法规、行业标准和规范；（2）满足甲方需求，具备施工可行性；（3）设计文件完整、清晰、准确。5.2施工质量标准：（1）符合设计文件要求；（2）符合国家相关法律法规、行业标准和规范；（3）质量合格，达到验收标准。第六条违约责任6.1甲方违约：（1）未按约定时间支付预付款、进度款和尾款，乙方有权暂停工程；（2）未按约定提供设计所需的资料和场地，导致工程延期或失败的，甲方应承担相应责任；（3）其他违反合同约定的行为。6.2乙方违约：（1）未按约定时间完成设计任务，甲方有权解除合同；（2）施工过程中出现质量问题，乙方应承担修复费用并赔偿甲方损失；（3）其他违反合同约定的行为。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；7.2协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止；8.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方（委托方）资质证明文件2.乙方（承包方）资质证明文件3.建设工程项目批准文件4.设计任务书或设计大纲5.施工图纸和技术规范6.工程量清单7.材料和设备采购清单8.合同价款支付凭证9.设计变更通知书10.施工进度计划和施工组织设计11.工程质量验收标准和方法12.环境保护和安全文明施工要求13.违约金计算公式和支付凭证14.争议解决裁决书或其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款和尾款，乙方有权暂停工程。2.甲方未按约定提供设计所需的资料和场地，导致工程延期或失败的，甲方应承担相应责任。3.乙方未按约定时间完成设计任务，甲方有权解除合同。4.施工过程中出现质量问题，乙方应承担修复费用并赔偿甲方损失。5.乙方擅自变更设计文件或施工方案，未经甲方同意的，甲方有权要求乙方拆除或修复，并承担相应费用。6.乙方未按约定使用材料和设备，导致工程质量问题或安全事故的，乙方应承担相应责任。7.双方未按约定履行合同义务，导致工程无法按期完成的，应按照违约责任承担相应的违约金。三、法律名词及解释：1.委托方：指承担建设工程项目投资、组织、管理和监督的法人或其他组织。2.承包方：指承担建设工程的设计、施工和保修等任务的法人或其他组织。3.设计：指根据委托方的要求，进行工程项目的方案设计、施工图设计等活动。4.施工：指根据设计文件和施工图纸，进行工程项目的建设活动。5.合同价款：指双方约定的完成合同工程应支付的金额。6.设计变更：指在设计过程中，因实际情况或甲方要求，对设计文件进行的修改。7.施工进度：指工程建设的各个阶段按照计划进行的程度。8.质量验收：指对完成的工程进行质量检查、测试和评估，以确定是否符合合同约定的质量标准。9.违约金：指一方未履行合同义务，应向对方支付的违约赔偿金。10.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.设计过程中，甲方提供资料不齐全或不符合要求，乙方应与甲方沟通，明确设计要求，避免设计返工。2.施工过程中，乙方发现设计文件错误或不合理，应及时与甲方及设计师沟通，进行设计变更。3.甲方未按约定时间支付价款，乙方可以催告甲方支付，甲方逾期不支付的，乙方可以暂停施工。4.工程质量不符合约定，乙方应按要求进行整改，直至符合质量标准，承担相应费用。5.乙方未按约定完成工程，甲方可以解除合同，并要求乙方支付违约金。6.双方在履行合同过程中发生争议，可以先尝试协商解决，协商不成的，可以通过调解、仲裁或诉讼等方式解决。五、所有应用场景：1.适用于各类新建、扩建、改建的建设工程项目。2.适用于各类工业、民用、公用设施的建设工程。3.