2024简述建设工程施工合同

2024简述建设工程施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：（全称）1.2工程地点：（详细地址）1.3工程规模：（简要描述）1.4工程内容：（简要描述）1.5工程总价款：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止。2.2乙方应按照约定的工期完成工程。若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。三、质量标准3.1乙方应按照约定的质量标准完成工程。工程质量应符合国家及行业相关标准和要求。3.2乙方应承担工程质量不合格造成的全部责任，并负责返工、维修直至达到约定质量标准。四、材料及设备4.1乙方应按照约定的材料及设备标准采购并使用。4.2乙方应对所供材料及设备的质量负责，并承担因此造成的一切损失。五、工程款项支付5.1甲方按工程进度支付乙方工程款项。具体支付方式和进度双方另行协商确定。5.2乙方开具等额的正规发票，甲方据此进行支付。六、违约责任6.1乙方未按约定工期完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。6.2乙方工程质量不合格的，应承担返工、维修等费用，并支付违约金，违约金为合同总价款的____%。6.3甲方未按约定时间支付工程款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家法律法规，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。8.2双方应严格履行合同，未经对方同意，不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。8.3双方在合同履行过程中如需变更或解除合同，应签订书面协议，经双方确认后生效。九、合同的生效、修改和解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同的修改和解除应书面签署，经双方确认后生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.工程量清单3.乙方资质证明文件4.材料及设备采购合同5.工程款项支付证明文件6.工程进度报告7.工程质量验收报告8.违约金计算依据9.法律、法规规定的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成工程的，属于违约行为。2.乙方工程质量不合格的，属于违约行为。3.甲方未按约定时间支付工程款项的，属于违约行为。4.双方未经对方同意，将合同权利义务转让给第三方的，属于违约行为。5.双方未遵守国家法律法规，损害社会公共利益或他人合法权益的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托人或授权人，负责委托乙方进行工程建设。2.乙方：指合同中的受托人或承包人，负责按照甲方要求完成工程建设。3.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工交付的时间段。4.质量标准：指工程质量应符合的国家及行业相关标准和要求。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。6.滞纳金：指未按约定时间支付款项的一方应向对方支付的逾期付款赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快工程进度，向甲方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应负责返工、维修，直至达到约定质量标准。3.工程款项支付纠纷：双方应按约定及时支付工程款项，避免产生滞纳金。4.合同变更或解除：双方应签订书面协议，经确认后生效。5.法律纠纷：双方可协商解决或向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位。2.甲方委托乙方进行工程建设，乙方按约定