挡土墙工程承包的合同范本

挡土墙工程承包的合同范本合同编号：__________挡土墙工程承包合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主需要在其土地上建造一座挡土墙，以防止土地侵蚀和坍塌；2.承包商具备挡土墙工程的施工资质和技术能力，愿意承揽该工程；3.双方希望通过本合同明确双方的权利和义务。基于上述情况，双方达成如下协议：第一章工程描述第一条工程内容（1）挡土墙的设计和施工；（2）挡土墙基础的开挖和回填；（3）挡土墙主体的砌筑或建造；（4）挡土墙的排水系统施工；（5）挡土墙的验收和维护。1.2工程应符合国家相关法律法规、行业标准和业主的要求。第二条工程地点本工程位于（具体地址），东、南、西、北四至界址清楚。第三条工程进度1.工程预计开工日期为（年月日）；2.工程预计竣工日期为（年月日）；3.工程总工期为（天）。第四条工程质量标准1.工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和业主的要求；2.工程质量保证期为（年）；3.工程质量保证期内，承包商应负责工程的维修和保养。第五条工程价款1.工程总造价为人民币（大写）（小写）：____元整；2.价款的支付方式、支付时间及支付比例按本合同附件一《支付条款》执行；3.工程价款的支付以工程实际完成进度为依据。第二章双方的权利和义务第六条业主的权利和义务1.业主应按照本合同的约定支付工程价款；2.业主应提供工程所需的施工场地、施工用水、用电等基础设施；3.业主应协助承包商办理工程所需的相关手续；4.业主有权对工程的质量、进度、安全等进行监督和检查；5.业主有权要求承包商按照合同约定完成工程。第七条承包商的权利和义务1.承包商应按照本合同的约定完成工程；2.承包商应保证工程的质量、进度和安全；3.承包商应承担工程所需的材料、设备等采购及运输费用；4.承包商应承担工程所需的人工、机械等费用；5.承包商应承担因工程质量问题造成的返工、维修等费用；6.承包商应承担因工程进度延误造成的违约金。第三章违约责任第八条违约责任1.任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同工程总造价的%；2.业主逾期支付工程价款的，承包商有权暂停工程，逾期支付超过日的，承包商有权解除本合同；3.承包商逾期完成工程的，业主有权解除本合同，并要求承包商支付违约金；4.承包商因工程质量问题造成的，应承担返工、维修等费用，并支付违约金。第四章争议解决第九条争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；2.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；3.若协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第五章其他约定第十条其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程价款结清之日终止；3.本合同附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。甲方（业主）：乙方（承包商）：签订日期：年月日一、附件列表：1.附件一：《支付条款》2.附件二：挡土墙工程设计图纸3.附件三：工程量清单4.附件四：材料及设备采购清单5.附件五：施工人员名单及资质证明6.附件六：工程质量保证书7.附件七：工程验收报告二、违约行为及认定：1.业主逾期支付工程价款的，视为违约。2.承包商逾期完成工程的，视为违约。3.工程质量不符合约定的，视为违约。4.双方未履行友好协商解决争议的义务，视为违约。5.双方未按照约定提供施工场地、基础设施或协助办理相关手续的，视为违约。三、法律名词及解释：1.挡土墙：指为防止土地侵蚀和坍塌而建造的墙体结构。2.工程质量保证期：指工程交付使用后，承包商对工程质量承担保证责任的期限。3.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。4.工程验收：指工程完成后，由业主或其委托的第三方对工程质量、进度、安全等进行检查、评估和确认的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：承包商应采取加班、增加施工人员等措施加快工程进度。2.工程质量问题：承包商应立即进行整改，直至符合合同约定。3.业主逾期支付工程价款：承包商可与业主协商，要求及时支付，必要时可暂停工程。4.争议解决：通过友好协商解决，协商不成时，可向法院提起诉讼。五、所有应用