架子工分包劳务合同范本(2024版)

架子工分包劳务合同范本(2024版)合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程性质：__________1.5甲方作为总包单位，负责整个工程的建设与管理。二、劳务内容2.1乙方承担的本工程架子工劳务工作内容如下：（1）根据工程进度，完成所负责区域内的架子搭设、拆除及相关辅助工作；（2）按照甲方要求，确保架子搭设的安全、稳定、合规；（3）负责架子的日常维护、检查和整改；（4）服从甲方的管理和调度，配合甲方完成相关工作。2.2乙方应按照甲方的要求，按时提供合格的劳务人员，并确保劳务人员的工资、福利、保险等合法权益。三、合同价格及支付3.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方支付乙方劳务费的方式为：（1）工程进度款：按工程进度的实际完成情况，甲方支付乙方相应比例的劳务费；（2）验收合格款：工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的劳务费；（3）甲方支付劳务费时，乙方应提供合法的税务发票。四、工期4.1双方同意本工程的工期为：__________天。4.2乙方应按甲方的要求，确保工程进度，按时完成架子工劳务工作。五、乙方义务5.1乙方应保证所提供的劳务人员具备相应的技能和资质，能够胜任本工程的架子工劳务工作；5.2乙方应加强劳务人员的管理，确保劳务人员遵守法律法规和甲方制定的规章制度；5.3乙方应对劳务人员的工资、福利、保险等承担责任，并承担因劳务人员原因给甲方造成的损失；5.4乙方应按照甲方的要求，做好安全防护措施，确保施工过程中的安全。六、甲方义务6.1甲方应按照合同约定，按时支付乙方劳务费；6.2甲方应提供乙方施工所需的现场条件，确保乙方正常施工；6.3甲方应对乙方施工过程中的合理需求给予支持与配合；6.4甲方应按照合同约定，对乙方施工质量进行验收。七、违约责任7.1乙方未按照约定完成劳务工作的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%；7.2甲方未按照约定支付劳务费的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为未支付劳务费的__________%；7.3双方因履行合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方提交完整的税务发票后失效；8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.架子工劳务合同范本

2.工程进度计划

3.安全防护措施方案

4.劳务人员名单及资质证明

5.税务发票

6.工程验收报告

7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成劳务工作的，甲方有权要求乙方支付违约金。

2.甲方未按照约定支付劳务费的，乙方有权要求甲方支付违约金。

3.双方因履行合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。三、法律名词及解释：1.总包单位：指承担整个工程建设与管理责任的单位。

2.架子工劳务：指进行建筑物内外脚手架搭设、拆除及相关辅助工作的劳务。

3.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的赔偿金。

4.工程验收合格：指工程按照设计文件、技术规范和合同约定要求完成，并满足使用功能和安全要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加强与甲方的沟通，合理调整人员配置和施工计划，确保工程进度。

2.劳务人员技能不足：乙方应加强劳务人员的培训和技能提升，确保能够胜任相关工作。

3.安全问题：乙方应严格按照安全规范操作，定期进行安全检查和整改。

4.付款争议：双方应按照合同约定履行义务，如有争议可通过协商解决或向法院起诉。五、所有应用场景：1.建筑工程施工过程中，需要搭设脚手架