2024版油田建设工程施工合同

2024版油田建设工程施工合同合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）地址：__________联系电话：__________乙方：（全称）地址：__________联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程总价：__________二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付使用之日止，工期为__________个月。2.2乙方应按合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。三、工程质量与验收3.1乙方应按照约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。3.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到__________%时进行，最终验收在工程竣工后进行。3.3验收不合格的工程，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到约定质量标准。四、合同价款与支付4.1双方确认工程总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方按照工程进度支付乙方工程款。具体支付方式为：__________4.3乙方完成工程且通过验收后，甲方支付剩余工程款。五、违约责任5.1乙方未按照约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________5.2甲方未按照约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：__________六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1乙方应按照甲方要求，对施工过程中涉及的技术秘密和商业秘密进行保密。7.2乙方应为其员工的人身安全及施工过程中的财产安全负责，如发生安全事故，乙方应承担相应责任。7.3甲方应按照约定提供施工场地、施工条件等，确保乙方正常施工。八、合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。8.2合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。8.3合同的变更或解除，应签订书面协议，经双方盖章确认后生效。九、合同附件9.1本合同附件为：__________9.2附件与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________（本合同一式两份，甲乙双方各执一份）一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规格书2.工程量清单3.乙方资质证明文件4.安全生产许可证5.施工组织设计6.施工方案7.工程验收标准和方法8.保密协议9.员工伤亡保险及意外伤害保险证明文件10.甲方提供的施工场地和条件的详细资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程：指工程实际完成时间超过合同约定的工期。2.乙方工程质量不符合约定：指工程质量未达到合同约定的质量标准。3.甲方未按照约定支付工程款：指甲方未按合同约定的付款时间、付款比例支付工程款。4.甲方未提供施工场地和条件：指甲方未按照合同约定提供施工所需场地、设施和条件。5.未经双方协商一致变更或解除合同：指任何一方未经对方同意，擅自变更或解除合同的行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的油田建设工程的业主。2.乙方：指合同中的具备相应资质和能力的施工单位。3.工期：指合同约定的工程完成的时间。4.工程质量：指工程符合合同约定的质量标准和技术规范的程度。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.滞纳金：指因逾期支付而按照约定向对方支付的违约金。7.验收：指对工程质量、进度、安全等方面进行的检查、评估和确认。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按合同约定向乙方追究违约责任，要求支付违约金；必要时与乙方协商调整施工计划和工期。2.工程质量问题：解决办法：要求乙方按照合同约定进行整改，直至达到质量标准；必要时可请第三方专业机构进行评估和修复。3.付款纠纷：解决办法：查阅合同条款，按照约定向甲方催收工程款；必要时可寻求法律途径解决。4.施工安全事故：解决办法：立即启动应急预案，组织救援；按合同约定追究乙方责任，要求其承担相应赔偿责任。5.合同变更或解除纠纷：解决办法：与乙方协商一致，签订书面协议，明确变更或解除事项；必要时可寻求法律途径解决。五、所有应用场景：1.适用于甲方为油田建设工程的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位的情况。2.适用于工程规模、内容、质量标准等符合