混凝土施工合同协议书样式

混凝土施工合同协议书样式合同编号：__________协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为混凝土施工项目的发包方，乙方为混凝土施工项目的承包方，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括但不限于：人工费、材料费、设备费、施工机具费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价格采取固定价格方式，未经双方协商一致，不得调整。三、合同履行3.1乙方应当按照约定的工期、质量、安全等要求完成本工程的施工。3.2乙方应当严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量。3.3乙方应当遵守施工现场的管理规定，确保施工安全，防止安全事故的发生。3.4乙方应当做好施工现场的环保工作，遵守环保法规，防止环境污染。四、付款及结算4.1甲方应当按照约定的付款节点和付款比例向乙方支付合同价款。4.2乙方应当按照合同约定提交工程进度报告、工程质量报告等相关资料，以便甲方进行付款。4.3工程验收合格后，甲方应当在验收报告出具之日起10日内向乙方支付合同价款的95%，留5%作为质量保证金。4.4质量保证期内，如乙方所施工的工程出现质量问题，乙方应当负责修复，并承担修复费用。质量保证期结束后，甲方应当在质量保证期内向乙方支付剩余的5%合同价款。五、违约责任5.1乙方未按照约定完成施工的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同价款的0.5‰。5.2乙方未按照约定质量标准完成施工的，乙方应当负责修复，并承担修复费用。5.3甲方未按照约定支付合同价款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为应付款项的0.5‰。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且质量保证期结束之日止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程图纸2.施工方案3.技术要求4.工程进度报告5.工程质量报告6.验收报告7.付款凭证8.工程修复记录9.法院判决书（如有）二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工：认定：以合同约定的工期为准，乙方未能按时完成施工即为违约。2.乙方未按照约定质量标准完成施工：认定：以合同约定的质量标准为准，乙方所施工的工程未达到约定标准即为违约。3.甲方未按照约定支付合同价款：认定：以合同约定的付款节点和付款比例为准，甲方未能按时支付合同价款即为违约。三、法律名词及解释：1.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。2.工期：指双方约定的完成工程施工的时间。3.质量保证金：用于保证乙方所施工工程质量的一种费用，通常为合同价款的5%。4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。5.质量保证期：指乙方对所施工工程质量承担责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，确保工程按时完成。如有必要，甲方可以要求乙方支付违约金。2.工程质量问题：解决办法：乙方负责修复，并承担修复费用。如乙方未能在质量保证期内修复，甲方可以要求乙方支付违约金。3.付款争议：解决办法：双方核对付款凭证，如仍有争议，可以协商解决或向法院提起诉讼。4.合同争议：解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.混凝土施工项目的发包方与承包方之间的合同。2.适用于工程规模、工程内容、