变电站工程安装合同2024年

变电站工程安装合同2024年通用合同编号：__________鉴于业主委托承包商承担变电站工程的安装工作，为确保双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：_____________________1.2工程地点：_____________________1.3工程规模：_____________________1.4工程内容：包括但不限于变电站设备安装、调试、验收等。第二条合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方报价应包含所有工程材料、设备、人工、税费等费用。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后，业主支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，业主支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，自工程验收合格之日起保留一年，在此期间无质量问题，业主予以支付。第三条工程进度与质量3.1乙方应按照双方约定的工期完成工程。具体工期要求如下：（1）主体工程：自合同签订之日起____个月内完成；（2）辅助工程：自主体工程完成后____个月内完成。3.2乙方应保证工程质量，确保工程符合国家及行业相关标准。3.3工程验收不合格的，乙方应按照业主的要求及时整改，直至达到验收标准。第四条合同的履行与变更4.1乙方应按照本合同约定的内容、标准、工期完成工程。4.2合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致工程无法按期完成的，乙方应及时通知业主，并采取措施减少损失。4.3合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。第五条违约责任5.1乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×0.05%×逾期天数。5.2乙方工程质量不符合约定的，应承担修复、更换等费用，并支付违约金。5.3业主未按照约定支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同5.1。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：_____________乙方（签字/盖章）：_____________签订日期：________________一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术规格书

2.工程量清单

3.乙方施工方案和施工组织设计

4.工程验收标准和方法

5.材料和设备采购合同

6.施工进度计划和关键节点时间表

7.安全生产责任书

8.环境保护协议

9.质量保修书

10.合同变更协议二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定工期完成工程的，属于违约行为。

2.乙方工程质量不符合约定的，属于违约行为。

3.业主未按照约定支付合同价款的，属于违约行为。

4.双方未按照约定履行合同义务的，属于违约行为。

5.不可抗力因素导致工程无法按期完成的，不属于违约行为。三、法律名词及解释：

1.甲方：指委托乙方承担变电站工程安装工作的当事人。

2.乙方：指承担变电站工程安装工作的当事人。

3.合同总价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。

4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整工期，必要时签订工期顺延协议。

2.工程质量问题：

解决办法：乙方及时整改，直至达到验收标准；严重情况下，乙方应承担修复、更换等费用。

3.合同价款支付纠纷：

解决办法：双方协商解决，必要时可请第三方调解或诉诸法律途径。

4.合同变更：

解决办法：双方协商一致，并签订书面变更协议。

5.不可抗力事件：

解决办法：乙方及时通知业主，并采取措施减少损失；双方协商处理后续事宜。五、所有应用场景：

1.适用于变电站工程安装项目。

2.适用于合同