土建建设施工合同(2024版)

土建建设施工合同(2024版)合同编号：__________地址：联系电话：联系人：地址：联系电话：联系人：鉴于甲方为土建建设项目的业主，乙方为具备相关资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方土建建设项目的施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总价：__________二、合同工期2.1工期自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。2.2乙方应当按照约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应当按照甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每延期一天，乙方支付甲方工程总价款的千分之__________作为违约金。三、工程质量3.1乙方应当按照约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。3.2工程验收合格后，乙方应当对工程实行保修，保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限为__________年。3.3乙方在保修期内负责维修、更换因施工原因导致的工程质量问题，费用由乙方承担。四、工程款支付4.1甲方应当按照约定的付款节点和付款比例向乙方支付工程款。4.2工程进度达到约定的付款节点后，甲方应当按照约定的付款比例向乙方支付工程款。4.3乙方应当按照约定的时间和方式向甲方提供工程进度报告和工程款支付申请。4.4甲方支付工程款后，乙方应当向甲方提供等额的税务发票。五、合同的解除和终止5.1在合同履行过程中，如甲方违约，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。5.2在合同履行过程中，如乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。5.3合同履行完成后，本合同自行终止。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1双方应当遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除合同。7.2双方应当保密合同内容和与合同有关的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方泄露。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.甲方授权委托书4.乙方资质证书复印件5.工程设计图纸6.工程预算书7.工程进度计划8.施工方案9.材料采购合同10.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程施工，属于违约行为。2.乙方工程质量不符合约定标准，属于违约行为。3.甲方未按照约定付款节点和付款比例向乙方支付工程款，属于违约行为。4.乙方未按照约定时间和方式向甲方提供工程进度报告和工程款支付申请，属于违约行为。5.双方未经对方同意，向第三方泄露合同内容和与合同有关的商业秘密，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指土建建设项目的业主。2.乙方：指具备相关资质和能力的施工单位。3.工期：指合同约定的工程施工时间。4.工程质量标准：指合同约定的工程质量要求。5.保修期限：指工程验收合格后，乙方对工程实施的保修期限。6.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程施工过程中出现设计变更，导致工程进度延误。解决办法：双方协商确定设计变更方案，并根据实际情况调整工期和工程款支付。2.工程质量出现争议，导致验收不合格。解决办法：双方协商确定维修、更换方案，并由乙方承担相关费用。3.甲方未按约定付款，乙方停工。解决办法：双方协商确定付款方案，并继续履行合同。4.乙方泄露合同内容或商业秘密。解决办法：违约方承担违约责任，并向守约方赔偿损失。五、所有应用场景：1.适用于甲方为土建建设项目的业主，乙方为具备相关资质和能力的施工单位的