固定工期道路施工总包合同

固定工期道路施工总包合同合同编号：__________固定工期道路施工总包合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.乙方具备项目所需的施工资质和能力，愿意承担项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，协商一致，签订本合同。第一条合同范围与内容1.1本合同包括但不限于道路施工项目的施工、设备租赁、材料供应、人员配备、质量控制、安全防护、环境保护等一切与施工有关的全部工作。1.2乙方应严格按照本合同约定的工期、质量、安全等要求，完成项目施工。第二条工期2.1本项目施工期限为：自合同签订之日起至______年______月______日止。2.2乙方应确保项目在约定工期内完工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第三条质量标准3.1乙方应按照业主提供的施工图纸、施工方案、技术规范等要求，保证项目施工质量。3.2项目施工质量应符合国家、行业及地方相关标准和规定。3.3乙方应承担项目施工质量的责任，如出现质量问题，乙方应立即进行整改，并承担相应责任。第四条安全防护4.1乙方应严格按照国家、行业及地方关于安全生产的法律、法规、标准和规定，做好施工现场的安全防护工作。4.2乙方应确保施工现场的安全，防止事故的发生，如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应责任。第五条环境保护5.1乙方应遵守国家、行业及地方关于环境保护的法律、法规、标准和规定，做好施工现场的环境保护工作。5.2乙方应采取有效措施，减少施工过程中对周边环境的污染，确保施工过程中的废气、废水、固体废弃物等得到妥善处理。第六条合同价款与支付6.1本合同约定的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。6.2业主应按照本合同约定的付款节点和比例，向乙方支付合同价款。6.3乙方应提供正规发票，依法纳税。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。7.2因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方可协商解决。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目完工并验收合格之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术规范4.安全生产法规5.环境保护法规6.资质证明文件7.税务发票二、违约行为及认定：1.工期延误：乙方未按照合同约定完成施工任务，导致工期延长。2.质量问题：乙方施工质量不符合合同约定及国家标准，导致项目质量不合格。3.安全事故：乙方施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。4.环境保护不达标：乙方施工过程中未遵守环境保护法规，导致环境污染或损害。5.未按约定支付价款：业主未按时支付合同价款，或乙方未提供正规发票、未依法纳税。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约责任：指合同一方未履行合同义务或履行义务不符合约定，应承担的法律责任。3.质量合格：指施工项目符合国家、行业及地方相关标准和规定，满足使用功能和安全要求。4.安全生产：指在施工过程中，采取一系列措施保证人员安全、设备完好和工程质量。5.环境保护：指在施工过程中，遵守相关法规，减少对周边环境的污染，保护生态环境。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定施工计划，确保人员、材料、设备等按时到位，如有延误，及时协商解决。2.质量问题：加强质量监管，严格按照标准施工，发现问题立即整改，确保质量合格。3.安全事故：加强施工现场安全管理，定期进行安全培训，配备必要的安全设施，发生事故及时报告并处理。4.环境保护：遵守相关法规，做好施工现场环境保护工作，定期检查，确保环保措施落实到位。5.支付问题：双方明确付款节点和比例，按时支付合同价款，提供正规发票，