版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第2页共2页2024年城市道路改造施工合同范文按照《中华人民共和国建设道路施工合同管理方法》的原则,结合本工程的施工实际情况,经双方协商后签订本合同。一、甲方的职责与责任和付款方式:(1)机械进场后要向乙方付款:(2)在施工过程中付款:(3)施工完成后一次付清:(4)甲方负责技术上的问题:定点、放线、标高和一切的技术上的问题,如出现技术的问题由甲方负责。二、乙方:(1)清废料;(2)起方砖、铺路岩石、清表皮;(3)上二灰要达到甲方的要求,厚度、压实度要达标;(4)保证机械按时进场;(5)摊铺要达到甲方所要求的质量、安全标准;(6)摊铺沥青要平整、厚度、压实度要达到实际标准;(7)乙方负责一切的机械、燃油、人工。(8)以上所有的工程费用共计____元/平米。三、本协议双方签字之日起生效,至该项目完成后、帐目清终止。四、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。五、本工程不含各种税票。甲方(公章):_____乙方(公章):_____法定代表人(签字):_____法定代表人(签字):_____2024年城市道路改造施工合同范文(二)甲方(委托方):法定代表人:地址:联系电话:统一社会信用代码:乙方(承包方):法定代表人:地址:联系电话:统一社会信用代码:鉴于:甲方拥有城市道路改造项目,并有意将该项目委托给乙方负责施工。经双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,达成以下合同:第一条合同目的甲方委托乙方负责城市道路改造项目的施工工作。第二条工程范围本次委托的城市道路改造项目的详细范围和施工要求在附件中详细列明,并作为本合同的组成部分。第三条工期和付款方式1.本项目的工期为______天/月/年(甲乙双方需根据具体情况进行协商确定工期)。2.甲方根据乙方完成的工程进度按______进行支付,并在付款前进行现场验收。3.乙方应在本合同签订之日起___天内,向甲方提交工期计划,并根据工期进度及时向甲方报告项目进展情况。第四条施工规范1.乙方在施工过程中,应按照相关法律法规和国家标准的要求进行施工,确保工程质量合格。2.乙方负责提供符合工程施工标准和要求的设备、机械、人工及其它必要物资,保证施工的连续性和高效性。3.乙方负责监督施工现场的安全管理,确保施工期间没有发生任何事故,并积极采取措施减少对周围环境的影响。4.乙方应委派经验丰富的专业技术人员对工地进行质量监督,并提供相应的监督报告。第五条合同价款及支付方式1.本合同总价款为人民币(大写)_______元整。2.甲方应按工期进度向乙方支付总价款,支付方式为______(一次性支付/分期支付/其他)。3.甲方应根据乙方提供的资金需求,按时足额支付合同价款。第六条变更和索赔1.如因甲方或第三方原因导致工期延长或工程变更,甲乙双方应协商解决,并签订变更合同。2.如甲方需要对工程进行变更或增加,应提前书面通知乙方,并及时与乙方协商签订变更合同。3.如因乙方自身原因导致施工延误或不符合质量要求,乙方应负责进行修补、改正,并承担相应的违约责任。4.由于不可抗力等意外事件导致工程无法完成,甲乙双方应及时协商解决,并根据实际情况重新确定工程进度和付款方式。第七条保修1.乙方对工程质量保修期为______年(根据实际情况确定),自工程交付使用之日起计算。2.保修期内,如发生因乙方施工不当造成的质量问题,乙方应及时进行修复,费用由乙方承担。第八条保密条款乙方应对本项目相关技术及商业机密进行保密,不得泄露给任何第三方。第九条违约责任1.甲方违反本合同的规定,未按时支付合同价款的,应支付乙方每日_____%的违约金。2.乙方违反本合同的规定,未按时完成工程或工程质量存在问题的,应承担相应的违约责任,并承担因此给甲方造成的一切损失。第十条法律适用和争议解决1.本合同的生效、履行、变更、解释、终止和争议解决均适用中华人民共和国的法律。2.如因履行本合同发生争议,乙方应按照甲方的要求参与合同争议解决方式的协商、仲裁或诉讼,并履行仲裁或法院判决。第十一条合同的解除和终止1.乙方未按照本合同的规定履行义务,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方赔偿因此给甲方造成的一切损失。2.甲乙双方协商一致,可以解除本合同,但应提前给对方__________的通知。第十二条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效,并在履行完毕后终止。甲方(委托方):乙方(承包方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- GB/T 44275.2-2024工业自动化系统与集成开放技术字典及其在主数据中的应用第2部分:术语
- 《2024年 强化急诊卒中标准处置流程对缺血性脑卒中患者预后的影响》范文
- 《2024年 克尔凯郭尔哲学中“无”的三重意蕴》范文
- 张澈小组皇帝的新装改版
- 出版业数字化出版流程优化方案
- 农产品电商运营策略研究
- 人教版五年级数学下册导学案《第7课时 容积和容积单位(2)》
- 仪器分析智慧树知到答案2024年山东理工大学
- 空调采购安装方案(投标方案)
- 《赵州桥》课后题课件
- MOOC 电工电子实验基础-东南大学 中国大学慕课答案
- 航空航天概论课件
- 深静脉置管术操作规程
- 完全病历模板
- 【格式文本】个人简历通用模板
- 新形势下思想政治工作面临的新特点、新课题及对策措施
- 美的多联机故障代码大全
- DB45∕T 1958-2019 公路隧道监控量测技术规程
- 《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015
- 澳大利亚大麦种类及属性
- 部编版八年级上册道德与法治易混淆知识点归纳
评论
0/150
提交评论