2024配电工程施工合同

2024配电工程施工合同合同编号：__________一、工程概况1.工程名称：_______配电工程施工项目2.工程地点：_______（详细地址）3.工程内容：_______（具体工程内容详细描述）4.工程规模：_______（工程规模描述）5.工程质量标准：_______（工程质量标准）二、工程费用1.工程总价：_______元（大写：_______________________元整）。2.支付方式：_______（支付方式，如分期支付、一次性支付等）3.支付期限：_______（支付期限）三、工程进度1.开工日期：_______年_______月_______日。2.竣工日期：_______年_______月_______日。3.工程进度计划：_______（施工进度计划）四、施工要求1.施工方应按照供电方提供的施工图纸和技术要求进行施工。2.施工方应保证施工过程中人身和设备安全。3.施工方应保证工程质量，达到约定的质量标准。4.施工方应按照约定的工期完成工程。五、违约责任1.施工方未按照约定完成工程的，应按照逾期天数向供电方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价的_______%乘以逾期天数。2.供电方未按照约定支付工程款的，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的_______%乘以逾期天数。六、争议解决1.本合同的解释和履行均适用中华人民共和国的法律。2.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。七、其他1.本合同一式两份，双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格后失效。甲方（供电方）：_______乙方（施工方）：_______签订日期：_______年_______月_______日一、附件列表：1.配电工程施工图纸2.施工方案和技术要求3.工程质量标准规范4.施工进度计划表5.工程结算明细表6.施工资质证明文件7.施工人员名单及相关资质证明8.安全生产许可证9.工程保险证明文件10.其他双方约定的相关文件和资料二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定完成工程：包括但不限于工程进度严重滞后，工程质量不符合约定标准，工程安全存在隐患等。2.供电方未按照约定支付工程款：包括但不限于延迟支付、部分支付或不支付工程款。3.双方未履行合同约定的其他义务：包括但不限于工程变更未协商一致，双方未履行合同约定的协调、配合义务等。三、法律名词及解释：1.配电工程施工合同：双方约定由施工方承担配电工程施工，供电方支付相应价款的合同。2.工程进度：施工方按照约定完成工程的时间安排和进度。3.工程质量：工程满足约定标准的程度，包括安全性、可靠性、功能性等。4.违约金：一方违约时，按照约定向对方支付的赔偿金。5.逾期：指超过合同约定的期限。6.友好协商：双方在平等、自愿的基础上，通过沟通、协商解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方应及时沟通，调整施工计划，确保工程按期完成。必要时，可协商延长合同工期。2.工程质量问题：解决办法：施工方应立即整改，直至满足质量要求。必要时，供电方可以委托第三方检测机构进行检测。3.paymentdelay：解决办法：双方应协商确定合理的付款计划，确保工程款按时支付。4.合同变更：解决办法：双方应协商一致，签订书面变更协议，作为合同的附件。5.争议解决：解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.城市和农村配电系统的建设与改造。