建设部监理工程师考试：2020监理工程师《建设工程合同管理》真题模拟及答案(一)

建设部监理工程师考试：2020监理工程师

《建设工程合同管理》真题模拟及答案⑴

共305道题

1、某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30%时，由于

某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文

本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为（）。（单选题）

A.设计院没收建设单位支付的定金

B.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30%

C.建设单位支付合同设计费的50%

D.设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50%

试题答案：C

2、根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有（）。（多

选题）

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

I）.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后进行

试题答案:A,B,E

3、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定的合同有效期指（）o（单选题）

A.监理合同注明的开始至完成的时间

B.监理合同约定的监理工作的日历天数。

C.监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间

I）.监理人自开始监理工作至保修期届满的时间

试题答案：c

4、设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足（）的需要。（单选题）

A.控制概算

B.编制招标文件

C.施工图设计

D.非标准设备制作

试题答案：A

5、投标保证可以采用的形式包括（）。（多选题）

A.现金

B.支票

C.保函

D.预付款保函

E.履约担保

试题答案：A,B,C

6、保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担保证责任。（单选题）

A.一般保证

B.连带责任保证

C.违约

D.合同

试题答案：B

7、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程施工合同示范文本对

办理施工环保许可的规定是（）«（单选题）

A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

试题答案：A

8、根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括（）。（多选题）

A.为设计人派驻现场的工作人员提供方便条件

B.负责组织设计成果鉴定

C.负责审查各阶段设计文件

D.对外商的设计资料的审查

E.保护设计人的知识产权

试题答案：A,B.E

9、监理人对照设计图纸，属于承包人超出设计图纸范围（包括超挖、涨线）的工程0,

因承包人原因造成返工的工程量不予计量。（单选题）

A.经发包人同意后计量

B.与承包人协商后计量

C.在竣工结算时计量

D.不予计量

试题答案：D

10、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。（单选题）

A.发包人提供的材料、设备不符合要求

B.发包人原因指示的暂停施工

C.发包人要求提前交货

D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格

试题答案：C

11、根据《建设工程设计合同》，设计人应履行的义务有（）。（多选题）

A.组织设计成果鉴定

B.参加隐蔽工程验收

C.对外商提供的设备设计图纸进行审查

D.向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案

E.保护发包人的知识产权

试题答案：C.E

12、关于交货验收，下列说法正确的是（）。（多选题）

A.运输过程中发生的问题由供货方负责

B.如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限

C.交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内，多交则退，少交不补

D.在计算多交或少交数量时，应按订购数量和实际交货数量比较，必须考虑尾差或磅

差

E.在保修期内，凡检测不合格的物质或设备，均由供货方负责

试题答案：B.E

13、下列关于设计施工总承包合同的特点说法正确的是（）。（多选题）

A.单一的合同责任

B.固定工期、固定费用

C.增加设计变更

D.缩短建设周期

E.增加承包人的索赔

试题答案：A,B,1）

14、所谓（）是指已经成立的合同在当事人之间产生了一定的法律拘束力，既法律效

力。（单选题）

A.合同成立

B.合同生效

C.合同失效

D.合同撤消

试题答案：B

15、下列关于划分合同包装的说法正确的有（）。（多选题）

A.建设工程所需的材料和中小型设备采购应按实际需要的时间安排招标

B.同类材料、设备通常为一次招标分期交货

C.不同设备材料可以分阶段采购

D.投标的基本单位是合同包

E.投标人可以仅对1个合同包中的某几项进行投标

试题答案:A,B,C,D

16、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中,

不正确的是（）。（单选题）

A.审查承包人提交的进度计划

B.修改承包人提交的进度计划

C.控制施工工作按进度计划执行

D.检查承包人进度计划的执行情况

试题答案：B

17、依据设计合同的规定，设计人应配合施工，包括（）。（多选题）

A.负责设计变更

B.负责修改预算

C.参加隐蔽工程验收

D.参加工程竣工验收

E.参加施工组织设计目查

试题答案：A,C,1）

18、依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是（）«（单选题）

A.招标公告

B.投标书

C.寄送的价目表

D.招股说明书

试题答案：B

19、依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（）。

（单选题）

A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

D.委托人拒付合理化建议奖

试题答案：B

20、建设工程合同应当采用书面形式，是（）的体现。（单选题）

A.合同标的的特殊性

B.合同履行期限的长期性

C.计划和程序的严格性

D.合同形式的特殊要求

试题答案：D

21、根据〈建设工程设计合同（示范文本）》的规定，订立合同时，发包人应提供的设计

依据文件和资料不包括0。（单选题）

A.城市规划许可文件

B.工程勘察资料

C.限额设计的要求

D.经批准的项目可行性研究报告

试题答案：c

22、根据《标准施工合同》，在合同履行过程中，承包人要求变更的正确处理程序是

（）o（单选题）

A.承包人向监理人提出一监理人向发包人报告一发包人与承包人协商合同变更

B.承包人向监理人提出一监理人与发包人共同研究一监理人向承包人发出变更指示

C.承包人向发包人提出一发包人与监理人共同研究一监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出一发包人通知监理人—监理人向承包人发出变更指示

试题答案：B

23、关于评标委员会组成的说法，正确的是（）。（多选题）

A.招标人代表3人，经济、技术等方面专家6人

B.招标人代表2人，经济，技术等方面专家5人

C.招标人代表2人，经济、技术等方面专家4人

D.招标人代表2人，经济、技术等方面专家3人

E.招标人代表1人，经济、技术等方面专家5人

试题答案：A,B

24、供货方送货到现场的交货日期，以（）为准。（单选题）

A.采购方接收货物时在存货单上签收的日期

B.发货时承运部门签发货单上的戳记日期

C.供货方通知提货的日期

D.合同约定的时间

试题答案：A

25、担保合同是属于（）o（单选题）

A.主合同

B.从合同

C.分包合同

D.无偿合同

试题答案：B

26、定标签订合同时，应以（）作为中标的合同价。（单选题）

A.评标价

B.标底价

C.修正后的标底价

D.投标价

试题答案：D

27、火灾事故的特点（）（多选题）

A.社会性

B.严重性

C.复杂性

D.必然性

E.突发性

试题答案:B,C,E

28、依据设计合同的规定，设计人在初步设计阶段的工作任务包括（）。（多选题）

A.总体设计（大型工程）

B.方案设计

C.建筑和工艺设计

D.分专业设计并汇总

E.编制初步设计文件

试题答案：A,B,E

29、在下列设计文件中，需注明建设工程合理使用年限的设计文件是（）。（单选题）

A.方案设计文件

B.初步设计文件

C.施工图设计文件

D.设计概算文件

试题答案：C

30、如果供货方供应的产品存在质量缺陷，则下列说法正确的是（）。（多选题）

A.如采购方同意，按质论价

B.如采购方同意，原价付款

C.如采购方不同意，供货方负责包修不负责包换

D.不论采购方同意与否，均按不能交货对待

E.如采购方不同意，供货方负责包修或包换

试题答案：A,E

31、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师

的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下

列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。（单选题）

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担

试题答案：D

32、对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处

理方式有（）。（多选题）

A.解答应说明问题的来源

B.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

C.在标前会上给予解答并记入会议纪要

D.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

E.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

试题答案：C,D

33、建设工程施工承包合同法律关系的客体是（）o（单选题）

A.工程项目

B.智力成果

C.施工行为

D.工程价款

试题答案：A

34、关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（）•（多选题）

A.采购人可以是发包人，也可以是承包人

B.可以不转移材料设备的所有权

C.供货人只能是生产厂家

D.不同合同内容繁简程度差异较大

E.合同履行与施工进度密切相关

试题答案:A,D.E

35、为了指导投标人正确编制投标书，招标文件不应包括的内容是（）。（单选题）

A.投标须知

B.图纸和技术资料

C.评标原则

D.合同条件

试题答案：C

36、按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，承包人在完成竣工必备条件并提

交（）后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。（单选题）

A.竣工文件、竣工图、最终操作和维修手册

B,竣工文件、最终操作和维修手册

C,竣工文件、结清申请单、最终操作和维修手册

D.竣工文件、竣工付款证书、最终操作和维修手册

试题答案：A

37、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，总承包单位按照施工

合同约定选择了设备安装分包单位。在合同履行过程中发生如下事件：事件1：工程开工前，

总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全

更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。事件2：专业监理工程师在现场巡视

时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要

求总承包单位暂停分包单位施工，并在监理日志中记录，但总承包单位未予执行。总监理工

程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》，总承包单位在向设备安装分包单位转发《工

程暂停令》前，发生了设备安装质量事故。请根据以上案例完成下列各题：凡工程质量不合

格，直接经济损失在（）元及以上的称为工程质量事故（单选题）

A.5000

B.50000

C.10000

D.100000

试题答案：A

38、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。

（单选题）

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质

试题答案：D

39、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（）当工程能安全运行时，

需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。（单选题）

A.第一阶段

B.第二阶段

C.第三阶段

D.三个阶段都需要

试题答案：C

40、监理工程师初始注册和延续注册的有效期均为（）。（单选题）

A.A2年

B.B3年

C.C.4年

D.D.5年

试题答案：B

41、材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有0。（多

选题）

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

试题答案:A,C,E

42、根据FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，错误的有（）。（多选题）

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手不可作出口头指示

C.发出口头指示后，无需补发书面通知

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

试题答案:B.C

43、为了安全生产，墙身砌体高度超过地坪（）以上时，应搭设脚手架。（单选题）

A.1米

B.2米

C.3米

D.4米

试题答案：B

44、工程建设项目施工招标文件一般包括（）。（多选题）

A.投标邀请书，投标人须知，合同主要条款

B.投标文件格式，技术条款，设计图纸

C.采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单

D.评标标准和方法，投标辅助材料

E.招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间

试题答案：A,B,C,D

45、在下列设计文件中，需注明建设工程合理使用年限的设计文件是（）。（单选题）

A.方案设计文件

B.初步设计文件

C.施工图设计文件

D.设计概算文件

试题答案：C

46、根据《建筑法》，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、

监理的内容及监理（）,书面通知被监理的建筑施工企业。（单选题）

A.义务

B.任务

C.职责

D.权限

试题答案：D

47、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供

应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（）o（单选题）

A.各自承担自己的损失

B.分别承担对方的损失

C.供应方承担购买方1万元损失

D.供应方承担购买方2万元损失

试题答案：A

48、FIDIC土木工程施工合同条件适用（）。（单选题）

A.单价合同

B.总价合同

C.成本加酬金合同

D.任何合同

试题答案：A

49、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。（多选题）

A.作为被代理人的法人终止

B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人取消委托

D.代理事项完成

E.代理期限届满

试题答案：A,C,D,E

50、列关于设计施工总承包合同联合体承包人的说法，错误的是（）o（单选题）

A.联合体各方应当签订协议，明确约定各方拟承担的工作和责任

B.合同履行过程中由监理人组织和协调联合体各成员全面履行合同

C.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系

D.未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

试题答案：B

51、下列不属于发包人和设计人必须共同满足的施工图设计条件的是（）o（单选题）

A.设计的施工图达到规定的设计深度

B.存在有可能损害公共利益的其他影响

C.建筑物（包括地基基础、主体结构体系）的设计稳定、安全、可靠

D.设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范

试题答案：B

52、隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，（）,工程师不在验收记录上签字，承

包人可进行隐蔽。（单选题）

A.验收7小时后

B.验收24小时后

C.验收48小时后

D.验收72小时后

试题答案：B

53、按照《合同法》的规定，必须是在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才

可以实施的行为包括（）（多选题）

A.由第三人向债权人履行债务

B.由债务人向第三人履行债务

C.债权人将合同内的部分权利转让给第三人

D.债务人将合同内的部分义务转移给第三人

E.将合同的权利和义务全部转让给第三人

试题答案：A,B,D,E

54、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示

有疑问时.，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在

（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。（单选题）

A.12,12

B.24,24

C.36,36

D.48,48

试题答案：D

55、勘察合同履行过程中，勘察承包人应当做到（兀（多选题）

A.勘察成果质量符合规范及合同的约定

B.提出勘察技术要求

C.勘察进度符合合同的规定

D.勘察中的漏项及时予以勘察，但由此多支出的费用由发包人承担

E.自行解决勘察现场的土地使用和通道

试题答案：A,C

56、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，属于设备采购中伴随服务的是（）。

（单选题）

A.对设备进行包装

B.提供设备组装所需工具

C.交付设备

D.通知买方预计到货日期

试题答案：B

57、按照《建设工程设计合同示范文本》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料

及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。（单选题）

A.不再负责处理有关设计问题

B.仍应无偿负责处理有关设计问题

C.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

D.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

试题答案：D

58、在材料采购合同中，交货质量的验收方法有（）。（多选题）

A.经验鉴别法

B.因果分析法

C.物理试验法

D.化学试验法

E.直方图法

试题答案：A,C,1）

59、下列经济法律关系主体中，属于法人的是（）。（单选题）

A.公司经理

B.施工企业

C.公司董事长

D.施工队

试题答案：B

60、甲乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要

求，一方在对方履行不符合约定要求时有权拒绝其相应的履行要求。这在我国合同法上称作

什么权力？（）（单选题）

A.先履行抗辩权

B.先诉抗辩权

C.同时履行抗辩权

D.不安抗辩权

试题答案：C

61、《合同法》规定的承担缔约过失责任的构成要件有（）。（多选题）

A.缔约一方有受损害的事实

B.缔约过失责任方有过错

C.缔约方违反要约约定

D.缔约当事人的过错与损失有因果关系

E.合同尚未成立

试题答案：A,B,D,E

62、例题（2015）：建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。（单选题）

A.容易获得最优设计方案

B.发包人便于控制实施过程

C.合同责任明确

D.承包人承担的风险小

试题答案：C

63、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间。自资格预审文件停止发售之

日起不得少于（）日。（单选题）

A.3

B.5

C.7

D.10

试题答案：B

64、某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目

所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括（）。（多

选题）

A.及时支付全部货物的货款

B.及时支付订购数量的货款

C.及时支付订购数量及合理尾差的货款

D.按合同预定的到货时间支付订购数量的货款

E.在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用

试题答案:D.E

65、下列（）属于NEC的合同系列。（多选题）

A.工程施工合同

B.专业服务合同

C.工程设计与施工简要合同

D.评判人合同

E.不定期合同

试题答案:A,B,C,D

66、投标文件中出现大写金额与小写金额不一致时，应当。（单选题）

A.以大写金额为准

B.以小写金额为准

C.以数额大的为准

D.以数额小的为准

试题答案：A

67、属于施工招标的招标文件主要内容的是（）o（多选题）

A.设计文件

B.工程量清单

C.施工方案

D.投标书的编制要求

E.选用的主要施工机械

试题答案：A,B.D

68、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，（）应当由承包

方承担。（多选题）

A.承包方人员伤亡损失

B.发包方人员伤亡损失

C.承包方施工设备损坏的损失

D.运至施工场地待安装工程设备的损害

E.工程修复费用

试题答案：A,C

69、招标过程可以粗略的划分为（）。（多选题）

A.招标准备阶段

B.接受投标书阶段

C.评标、决标阶段

D.初步评审阶段

E.详细评审阶段

试题答案：A,B,C

70、关于保留金，下列说法错误的是（）o（单选题）

A.在承包商手中

B.用于承包商违约赔偿费

C.应从首次支付进度款时起扣

D.属于承包商的工程款

试题答案：A

71、指定分包商是（），完成某项特定工作内容的特殊分包商。（单选题）

A.由建设单位选定，与总包商签订合同

B.由总包选定，与建设单位签订合同

C.由监理工程师选定，与建设单位签订合同

D.由建设单位选定，与工程师签订合同

试题答案：A

72、设计施工总承包合同模式下，（）是对“发包人要求”的响应文件，作为合同

文件的组成部分。（单选题）

A.投标函

B.价格清单

C.承包人建议书

D.进度款支付分解表

试题答案：C

73、按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同

约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改

意见，则视为（）。（单选题）

A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划

D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

试题答案：B

74、关于风险型CM工作的说法，正确的有（）。（多选题）

A.部分设计完成后CM承包商即可选择分包商施工

B.CM承包商在工程设计阶段介入，为设计者提供建议

C.CM工作范围包括CM承包商自己的施工部分

D.雇主委托范围内的工作可以全部由分包商实施

E.CM承包商不负责雇主指定分包商的协调管理

试题答案：A,B.D

75、根据FIDIC《施工合同条件》可知，（）的关系不是合同法律关系。（多选题）

A.业主和指定分包商

B.业主和工程师

C.业主和分包商

D.承包商和指定分包商

E.业主和承包商

试题答案：A.C

76、根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，

承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括（）。

（多选题）

A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全

B.施工中遇到了与地质报告不一致的软弱层

C.发包人订购的设备不能按时到货

D.施工机械设备进行维修

E.发包人未能按时移交后续施工的现场

试题答案：B,C,E

77、设计人提交了合同约定的设计文件和相关资料，但是发包人的上级或设计审批部

门对设计文件不审批，发包人应按合同规定（）。（单选题）

A.结清全部设计费

B.支付一半设计费

C.停止支付设计费

D.预留一定保证金后全部支付设计费

试题答案：A

78、按照《标准施工招标文件》通用条款的规定，发包人应完成的工作有（）。（多

选题）

A.办理土地征用

B.向工程师提供工程进度计划

C.提供保证施工安全需要的围栏设施

D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

E.提供施工现场的地下管线资料

试题答案：A芸,E

79、上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时，应由（）对他们的工作

安全负责。（单选题）

A.业主

B.监理单位

C.承包商

D.工作人员自己

试题答案：C

80、建设工程合同纠纷的仲裁由（）的促裁委员会仲裁。（单选题）

A.工程所在地

B.双方选定

C.施工单位所在地

D.建设单位所在地

试题答案：B

81、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（）是错误的。（单选题）

A.经济鉴别法

B.化学试验

C.理论换算法

D.物理试验

试题答案：C

82、勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为（一）、（二），两个版本分别

适用于（）的委托任务。（单选题）

A.岩土工程勘察、水文地质勘察

B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察

C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察

D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察

试题答案：C

83、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关

于该事件责任承担的说法中，正确的是（）。（单选题）

A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延

B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款

D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

试题答案：D

84、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求

剥离重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。

（单选题）

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

试题答案：B

85、设计施工总承包合同模式下，承包人应根据()等因素，对拟支付的款项进行分

解并编制支付分解表。(多选题)

A.价格清单的价格构成

B.费用性质

C.计划发生时间

D.计量周期

E.相应工作量

试题答案:A,B,C,E

86、委托配合引进项目的设计任务，委托人从询价、对外谈判、国内外技术考察直至

建成投产的各阶段，应吸收()的单位参加。(单选题)

A.承担监理业务

B.有对外经营权

C.承担有关设计任务

D.承担有关施工任务

试题答案：C

87、根据《标准施工合同》，关于单位工程验收的说法，正确的有()。(多选题)

A.移交后的单位工程由发包人负责照管

B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收

C.单位工程验收应由发包人组织

D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件

E.单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书

试题答案：A,C,D,E

88、根据FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应()。

(单选题)

A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还

B.返还总额的40%

C.返还总额的50%

D.全部返还

试题答案：C

89、出卖人不交付其中一批标的物或者交付不符合约定，致使今后其他各批标的物的

交付不能实现合同目的，买受人可以就（）解除。（单选题）

A.该批标的物

B.该批以及今后其他各批

C.未交付的各批标的物

D.已经交付和未交付的各批标的物

试题答案：B

90、根据《建设工程设计合同》，设计人完成的施工图设计文件的深度应满足（）的需

要。（多选题）

A.编制招标文件

B.控制工程核算

C.编制施工图设计

D.设备材料采购

E.非标准设备制作

试题答案：D,E

91、监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指

令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人（）。（单选题）

A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求

B.为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告

D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

试题答案：C

92、投标保证可以采用的形式包括（）。（多选题）

A.现金

B.支票

C.保函

D.预付款保函

E.履约担保

试题答案：A,B.C

93、提交勘察成果资料后（）内，发包人应向勘察人一次付清全部工程费用。（单

选题）

A.5天

B.10天

C.15天

［）.20天

试题答案：B

94、运输货物时的运输合同的客体是（）。（单选题）

A.被运货物

B.运输行为

C.运输费用

I）.运输工具

试题答案：B

95、承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（）止所经过的日

历天数。（单选题）

A.合同约定的竣工日

B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日

C.办理竣工结算之日

D.工程保修期满之日

试题答案：B

96、有资格作为设计施工总承包项目投标人的是（）。（单选题）

A.与本项目监理人同为一个法定代表人的单位

B.与本项目前期准备提供过设计咨询服务的单位

C.与本项目代建人相互控股的单位

D.有人在本项目招标代理机构任职的单位

试题答案：B

97、招标文件包括（）。（多选题）

A.招标公告或投标邀请书

B.投标人须知及前附表

C.评标标准和评标方法

D.技术条款

E.投标文件格式

试题答案：A,B,C,D,E

98、设计人配合施工的义务包括（）。（多选题）

A.设计交底

B.解决施工中出现的设计问题

C.工程验收

D.编制商务标

E.编制技术标

试题答案：A,B,C

99、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。（单选题）

A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作

B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明

C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续

D.组织设计交底

试题答案：B

100、资格预审程序中应首先进行（）o（单选题）

A.资格预审资料分析

B.发出资格预审通知书

C.发布资格预审通告

D.发售资格预审文件

试题答案：C

101、合同法对合同纠纷解决的规定是（）。（单选题）

A.按照调解——仲裁一一诉讼的步骤依次进行

B.调解、仲裁、诉讼可以任选

C.若达成了调解协议，不能再提起诉讼

D.只能通过仲裁解决

试题答案：B

102、对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于（）。（单选题）

A.2家

B.3家

C.5家

D.没有限制

试题答案：B

103、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（）的投标书为最

优投标书。（单选题）

A.投标报价2000万元，评标价1950万元

B.投标报价2050万元，评标价1940万元

C.投标报价1980万元，评标价1970万元

D.投标报价1950万元，评标价1960万元

试题答案：B

104、下列关于设计施工总承包合同的特点，说法正确的是（）。（多选题）

A.合同责任单一

B.固定工期、固定费用

C.减少设计变更

D.建设周期长

E.增加承包人的索赔

试题答案：A.B.C

105、在材料采购合同中，由供货方运输的货物，运输过程中发生的问题由（）负责。

（单选题）

A.供货方

B.运输部门

C.采购方

D.供货方和运输部门共同

试题答案：B

106、关于保证人资格的说法，正确的是（）。（单选题）

A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人

B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

C.医院可以作为保证人

D.学校不得作为保证人

试题答案：D

107、某施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定

土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示,

导致土建承包人的损失，由（）。（单选题）

A.发包人承担，批准顺延工期

B.发包人承担，不批准顺延工期

C.承包人承担,可以顺延工期

D.承包人承担，工期不可顺延

试题答案：A

108、对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处

理方式有（）。（多选题）

A.解答应说明问题的来源

B.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

C.在标前会上给予解答并记入会议纪要

D.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

E.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

试题答案：C.D

109、（）的招标文件应当根据《标准设计施工总承包招标文件》编制。（单选题）

A.工期不超过12个月

B.技术相对简单

C.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

D.设计施工一体化的总承包项目

试题答案：D

110、材料采购合同履行过程中，检验钢筋性能的质量检验的方法是（）。（单选题）

A.化学分析

B.理论换算法

C.物理试验

D.经验鉴别法

试题答案：C

111＞根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。

（单选题）

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质

试题答案：D

112、关于材料采购合同交货期限的说法，错误的是（）（单选题）

A.既可以约定明确的交货期限，也可以约定交货的期间

B.当事人没有约定标的物的交付期限，可以协议补充

C.实际交货日期早于合同规定的期限也视为违约

D.采购方自提货物以提到货物的日期为主

试题答案：D

113、颁发整个工程的接收证书时，将保留金的前（）支付给承包商。（单选题）

A.25%

B.50%

C.30%

I）.10%

试题答案：B

114、根据建设工程施工合同示范文本通用条款的规定，当合同的组成文件之间出现矛

盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有（）o（多选题）

A.中标通知书-合同协议书-合同专用条款

B.中标通知书-投标书-合同通用条款

C.履行过程中的书面洽商-合同专用条款-工程量清单

D.投标书-合同专用条款-标准规范

E.图纸-合同专用条款-工程量清单

试题答案:B,C,D

115、下列行为中属于委托代理的法律行为有（）。（多选题）

A.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人

B.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人

C.施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人

D.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜

E.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作

试题答案:A,B.D

116、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由（）组织。（单选题）

A.发包人

B.承包人

C.设备供应商

D.质量监督部门

试题答案：B

117、在建设工程合同中，合同当事人一般应当具有法人资格，并且承包人还应当具备

相应的资质条件，这是合同生效条件中（）的具体表现。（单选题）

A.当事人必须是法人组织

B.意思表示真实

C.不违反法律或社会公共利益

D.当事人具有相应民事权利和民事行为能力

试题答案：D

118、下列关于资格预审与资格后审的说法错误的是（）»（单选题）

A.公开招标通常采用资格预审方式

B.资格预审可以减小评标工作量

C.对投标人的资格审查在开标后评标前进行的称为资格后审

D.对投标人的资格审查在开标后进行的称为资格后审

试题答案：D

119、发包人逾期支付设计人设计费6天，设计人提交设计文件的时间（）。（单选题）

A.不可顺延

B.可顺延2天

C.可顺延3天

D.可顺延6天

试题答案：D

120、下列选项中，属于合同法律关系客体中物的是（）。（单选题）

A.借款合同

B.勘察设计

C.计算机软件

D.专利权

试题答案：A

121、FIDIC土木工程施工合同条件规定，业主的权利有（）。（多选题）

A.批准或否决承包商转让合同、转包工程权

B.指定分包商

C.直接向承包商发布口头、书面“变更工程指令”

D.视承包商的严重违约情节，采取包括终止与承包商的雇佣关系等补救措施

E.要求承包商承担一个有经验的承包商在投标时通常无法预测的任何自然力作用的

风险

试题答案：A,B,I）

122、设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺

陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位

进行修复，修复费用（）承担。（单选题）

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确

试题答案：B

123、可以代表施工企业进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同的是（）o

（单选题）

A.法人

B.法定代理人

C.法定代表人

D.公司职员

试题答案：C

124、依据设计合同的规定，设计人应配合施工，包括。（多选题）

A.负责设计变更

B.负责修改预算

C.参加隐蔽工程验收

D.参加工程竣工验收

E.参加施工组织设计目查

试题答案：A,C,D

125、监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（）。

（单选题）

A.监理工程师单独计量有效

B.监理工程师单独计量无效

C.监理工程师应推迟计量时间

D.监理工程师单独计量后再请承包商确认

试题答案：A

126、业主应免费提供给监理单位（）（多选题）

A.与工程有关的为监理机构所需要的工程资料

B.合同专用条件约定的设施

C.为开展监理业务所需要的设施

D.监理所需要的业主方的服务人员

试题答案:A,B.C

127、施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）（单选题）

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.职务代理

试题答案：B

128、与公开招标相比，邀请招标的特点是（）«（单选题）

A.竞争程度低

B.评标量大

C.招标时间长

D.费用高

试题答案：A

129、下列关于代理的叙述，（）是不正确的。（单选题）

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销

C.无权代理的法律后果由被代理人承担

D.代理人只能在代理权限内实施代理行为

试题答案：C

130、某项目A采用的是资格预审，项目B采用的是资格后审，下列关于这两个项目对

投标人的资格审查说法正确的是（）。（单选题）

A.这两个项目进行资格审查的时间相同

B.这两个项目对投标人审查的内容不同

C.这两个项目对投标人审查的方法不同

D.无论采用何种方式均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程的施工能力

试题答案：D

131、由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商（）。（单

选题）

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告

试题答案：D

132、下列关于建设工程勘察合同履行管理说法正确的是（）。（多选题）

A.在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区，勘察人负责

查清地下埋藏物，发包人给予适当补偿

B.勘察现场需要看守，发包人应派人负责勘察现场的安全保卫工作

C.发包人对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用

D.发包人若要求在合同规定时间内提前完工，发包人应按每提前1天向勘察人支付计

算的加班费

E.勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支

付勘察费

试题答案：B,C,D,E

133、业主应在监理工程师签发（）后的14天内退还承包商履约保函。（单选题）

A.单位工程移交证书

B.合同工程移交证书

C.解除缺陷责任证书

D.最终支付证书

试题答案：C

134、债权人以对自己造成损害为由，请求人民法院予以撤销债务人的下列哪些行为的,

人民法院应予支持？（）（多选题）

A.债务人怠于行使其到期债权

B.债务人放弃其到期债权

C.债务人无偿将财产赠与他人

D.债务人以明显不合理的低价转让财产，但受让人不知该情形

试题答案:B.C

135、下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是。（单选题）

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.仲裁

试题答案：D

136、关于分包合同管理的说法，正确的有（）。（多选题）

A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意

B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性

C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行

D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任

E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任

试题答案：A,D.E

137、依据FIDIC《施工合同条件》,如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证

书，则保留金（）（单选题）

A.不再返还

B.在颁发接收证书时全部返还

C.在颁发履约证书时全部返还

D.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半

试题答案：D

138、关于评标委员会组成的说法，正确的是（）。（多选题）

A.招标人代表3人，经济、技术等方面专家6人

B.招标人代表2人，经济、技术等方面专家5人

C.招标人代表2人，经济、技术等方面专家4人

D.招标人代表1人，经济、技术等方面专家3人

E.招标人代表1人，经济、技术等方面专家5人

试题答案：A,B

139、根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（）»（多选题）

A.要约撤回和要约撤销所处法律效力状态不同

B.撤回和撤销的目的不同

C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同

D.受要约人对要约知晓的情况不同

E.对要约人的约束条件不同

试题答案:A,C,D,E

140、明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为（）天。（单选题）

A.28

B.27

C.26

D.25

试题答案：A

141、资格预审适用于（）的招标项目。（多选题）

A.技术难度大

B.投标文件编制费用较高