工期延误的合同权益维护方法_第1页
工期延误的合同权益维护方法_第2页
工期延误的合同权益维护方法_第3页
工期延误的合同权益维护方法_第4页
工期延误的合同权益维护方法_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

工期延误的合同权益维护方法合同编号:__________甲方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________乙方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________鉴于甲方为乙方提供__________服务/工程,现经双方友好协商,就工期延误的合同权益维护方法达成如下协议:一、定义与术语解释1.1工期延误:指合同约定的工程完成时间超过合同约定的时间。1.2不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。1.3合同权益:指双方在合同履行过程中依法享有的权利和利益。二、工期延误的处理2.1甲方应按合同约定的时间完成工程。如因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应的违约责任。2.2乙方应按合同约定的时间提供服务。如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。2.3因不可抗力导致工期延误,双方应立即协商解决,并根据实际情况调整合同履行时间。三、合同权益维护3.1甲方权益维护:3.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间完成工程,确保工程质量。3.1.2甲方有权要求乙方承担因工期延误导致的额外费用,如临时工程、人工费用等。3.1.3甲方有权要求乙方按照合同约定支付违约金。3.2乙方权益维护:3.2.1乙方有权要求甲方按照合同约定的时间提供工程,确保工程质量。3.2.2乙方有权要求甲方承担因工期延误导致的额外费用,如临时工程、人工费用等。3.2.3乙方有权要求甲方按照合同约定支付违约金。四、违约责任4.1甲方违约:4.1.1甲方未按合同约定时间完成工程,甲方应向乙方支付违约金,违约金为合同总金额的__________%。4.1.2甲方未按合同约定提供服务,甲方应向乙方支付违约金,违约金为合同总金额的__________%。4.2乙方违约:4.2.1乙方未按合同约定时间提供服务,乙方应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的__________%。4.2.2乙方未按合同约定完成工程,乙方应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的__________%。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为__________年。6.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________日期:__________乙方(盖章):__________日期:__________一、附件列表:1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.工程/服务详细说明4.合同履行时间表5.违约金计算公式6.不可抗力事件证明文件7.工程质量验收标准8.甲方银行账户信息9.乙方银行账户信息10.授权委托书(如有)二、违约行为及认定:1.甲方未按合同约定时间完成工程,属于工期延误的违约行为。2.甲方未按合同约定提供服务,属于服务不符合约定的违约行为。3.乙方未按合同约定时间提供服务,属于服务延误的违约行为。4.乙方未按合同约定完成工程,属于工程不符合约定的违约行为。5.不可抗力事件导致工期延误,不属于违约行为,但需提供相关证明文件。三、法律名词及解释:1.工期延误:指合同约定的工程完成时间超过合同约定的时间。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。3.合同权益:指双方在合同履行过程中依法享有的权利和利益。4.违约金:指一方未履行合同约定义务时,应向对方支付的金钱赔偿。5.违约行为:指一方未履行合同约定的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工期延误:协商确定延期完成时间,并根据实际情况调整合同履行时间。2.服务质量问题:及时沟通,要求乙方按照合同约定提供服务,确保工程质量。3.额外费用承担:根据合同约定,由违约方承担因工期延误导致的额外费用。4.违约金支付:按照合同约定的违约金计算公式,计算并支付违约金。5.不可抗力事件:提供相关证明文件,协商解决工期延误问题。五、所有应用场景:1.建筑工程施工合同2.设备采购与安

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论