承包缝隙施工

承包缝隙施工合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）地址：联系方式：乙方：（全称）地址：联系方式：第一条项目内容与要求1.1项目范围：乙方根据甲方的要求，完成甲方指定的缝隙施工项目。具体施工内容、数量和质量要求详见附件一。1.2项目工期：乙方应在合同约定的时间内完成项目的施工，具体工期要求详见附件一。第二条合同价格与支付2.1合同总价：双方确认，乙方向甲方提供的项目施工服务，合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2支付方式：甲方按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。具体付款方式和比例详见附件二。第三条履约保证3.1乙方保证其具备完成项目的资质和能力，且所提供的施工服务应符合国家相关法律法规及行业标准。3.2乙方应按照本合同约定的工期完成项目施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此产生的一切责任。3.3乙方应按照甲方的要求，对施工过程中的质量、安全、环保等方面进行全面管理，确保项目顺利实施。第四条违约责任4.1乙方未按照本合同约定的工期完成项目施工的，应按照附件二约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。4.2乙方所提供的施工服务不符合约定的质量标准的，应承担返工、维修等费用，并支付甲方相应的赔偿金。4.3甲方未按照本合同约定的付款节点和付款比例向乙方支付合同价款的，应按照附件二约定的违约金计算方式向乙方支付违约金。第五条争议解决5.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目竣工并验收合格之日止。6.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________附件一：项目施工内容、数量和质量要求附件二：付款方式及违约金计算方式一、附件列表：1.附件一：项目施工内容、数量和质量要求2.附件二：付款方式及违约金计算方式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成项目施工，认定为违约行为。2.乙方所提供的施工服务不符合约定的质量标准，认定为违约行为。3.甲方未按照约定的付款节点和付款比例向乙方支付合同价款，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.合同双方：指甲方和乙方，即合同的当事人。2.项目工期：指乙方完成项目施工的时间要求。3.合同总价：指乙方完成项目施工服务的总费用。4.违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的赔偿金。5.返工、维修费用：指因乙方施工质量问题，乙方需要承担的重新施工或维修所产生的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误问题，乙方应与甲方沟通，制定合理的赶工计划，并采取措施确保按期完成项目。2.遇到施工质量问题，乙方应立即进行整改，直至符合约定的质量标准。3.遇到甲方付款延误问题，乙方可与甲方沟通催款，如甲方仍不支付，乙方可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方为缝隙施工项目的业主，乙方为具备完成该项目资质和能力的施工方。2.适用于甲方需要乙方按照约定的工期和质量标准完成项目施