煤矿工程承包合同书

PAGE3PAGE4工程承包合同书发包人：（以下简称甲方）内蒙煤矿有限公司承包人：（以下简称乙方）基本建设有限责任公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况：1、工程名称：内蒙井工矿矿建工程2、工程地点：旗煤矿有限公司3、工程内容：矿建工程4、资金来源：企业自筹、银行货款二、工程承包范围1、采区集中皮带大巷700米2、采区集中皮带道339米3、采区五横川62米4、下川外段831米5、1-2瓦斯道1157米6、1-2瓦斯道反井5米7、1-2瓦斯道一联络道33米8、1-2瓦斯道二联络道35米9、08上川材料道28米10、08上川回风道189米11、08上川2539米本合同有限期内施工的内蒙煤矿井工矿矿建工程均属本范围。三、合同工期：1、开工日期：201年月日2、计划竣工日期：201年月日3、工期延误：由甲方原因造成工期延误，（如停工、过断层、地质构造变化等）造成工期延误，合同工期顺延，并承担乙方误工损失,以双方认定工程签证为依据。由乙方原因造成工期延误，由乙方承担相应经济责任。4、施工影响赔偿：（1）、因国家政策性因素影响或人力不可抗拒的自然因素影响致使本合同不能继续履行双方均不承担违约责任。（2）、因地质条件变化造成停工、误工、工期顺延。设计变更、井壁结构支护形式改变等费用由甲方承担。（3）、非乙方原因造成的乙方三小时以上停工，甲方按规定核批补偿费，并相应顺延工期。（4）、甲乙任何一方违反本合同条款，由违约方按发生的实际损失承担赔偿责任。四、工程质量：1工程质量标准：合格品以上2、工程返工：由乙方原因造成工程质量不合格，甲方有权要求乙方在合理工期内返工，返工发生的费用由乙方负责。由甲方原因造成的工程质量不合格，返工费用由甲方承担，工期顺延。止或终止全合同，并就善后处理工作达成协议。2、本合同未尽事宜双方协商解决，并以补充条款形式或更改、补充条款，更改补充条款同本合同具有同等法定效力。3、乙方要做到安全施工的自主保安工作，承担施工中自身的所有安全责任，甲方不承担乙方在施工期间所发生的任何人身和施工安全事故责任。其安全管理工作由阜矿集团内蒙白音华能源有限公司统一管理。4.乙方入场后，乙方所有人员遵守能源有限公司各项规定制度，严禁进入非工作外的场地（如露天坑下、排土场、等）否则后果自负。九、争议解决：甲乙双方在履行合同时发生争议，可以协商解决，如协商失败可向合同履行地人民法院提起诉讼。十、安全施工：1.安全施工与检查（1）承包人应准守工程建设安全生产有关管理工作规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任的因此发生的费用，由承包人承担。（2）承包人应对其在施工场地的工作人员进行了安全教育，并对他们的安全、对职工违法乱纪、意外伤亡负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应的责任及发生的费用。2.安全防护承包人有动力设备、输电线路以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包代表提出安全防护措施，经其认可后实施。3.事故处理发生重大伤亡及其他事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方代表，同时按政府有关部位要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。十一、合同生效与解除：合同生效：自合同签定之日起。合同解除：甲、乙双方协商一致可以解除合同。并做好善后处理。甲方(盖章)：