![高压施工合同的防范要点_第1页](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/32/0C/wKhkGWaPlYSAS4pjAAE1g6CfmAM212.jpg)
![高压施工合同的防范要点_第2页](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/32/0C/wKhkGWaPlYSAS4pjAAE1g6CfmAM2122.jpg)
![高压施工合同的防范要点_第3页](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/32/0C/wKhkGWaPlYSAS4pjAAE1g6CfmAM2123.jpg)
![高压施工合同的防范要点_第4页](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/32/0C/wKhkGWaPlYSAS4pjAAE1g6CfmAM2124.jpg)
![高压施工合同的防范要点_第5页](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/32/0C/wKhkGWaPlYSAS4pjAAE1g6CfmAM2125.jpg)
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
高压施工合同的防范要点合同编号:__________地址:联系人:联系电话:地址:联系人:联系电话:鉴于甲方需要进行高压施工,为确保施工过程中双方的权利和义务,经甲乙双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程内容:__________1.4工程规模:__________1.5工程预算:__________二、甲方权利和义务2.1甲方应按照本合同约定,向乙方支付工程款。2.2甲方应提供施工所需的场地、资料、设备等,确保乙方能够正常施工。2.3甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续,包括但不限于审批、验收等。2.4甲方应确保施工过程中的安全,防止事故的发生。2.5甲方应按照合同约定履行合同义务,不得擅自变更、解除或终止合同。三、乙方权利和义务3.1乙方应按照本合同约定,完成施工任务,并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。3.2乙方应按照甲方提供的资料、设备等进行施工,并妥善保管甲方财产。3.3乙方应按照合同约定履行合同义务,不得擅自变更、解除或终止合同。3.4乙方应确保施工过程中的安全,防止事故的发生。3.5乙方应在合同约定的期限内完成施工,如有特殊情况需延长工期,应提前向甲方申请。四、合同价格及支付方式4.1本合同总价款为:__________元(大写:_______________________________元整)。(1)合同签订后七个工作日内,甲方支付合同总价款的30%;(2)工程进度达到50%时,甲方支付合同总价款的30%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价款的40%。五、工期5.1乙方应在本合同约定的工期范围内完成施工。5.2工期自双方签订合同之日起计算,至工程竣工验收合格之日止。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。6.2甲方逾期支付合同价款的,应按照逾期部分总价款的每日千分之二支付违约金。6.3乙方逾期完成施工的,应按照逾期部分工程价款的每日千分之二支付违约金。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:__________年__________月__________日一、附件列表:1.高压施工设计方案2.施工图纸3.施工许可证4.施工安全方案5.施工人员名单6.施工材料清单7.工程验收标准8.相关法律法规文件二、违约行为及认定:1.甲方逾期支付合同价款:指合同约定的付款日期届满后,甲方未支付应付款项。3.工程质量不符合约定:指工程质量不符合合同约定的标准或行业标准。4.甲方擅自变更、解除或终止合同:指甲方在合同履行过程中,未经乙方同意,擅自变更、解除或终止合同。5.乙方擅自变更、解除或终止合同:指乙方在合同履行过程中,未经甲方同意,擅自变更、解除或终止合同。三、法律名词及解释:1.高压施工:指对高压电器设备进行安装、改造、维修等作业的活动。2.工程验收:指在工程完成后,由甲方对工程的质量、安全、进度等方面进行检验、评估的活动。3.违约金:指一方违约时,按照合同约定向对方支付的赔偿金。4.合同履行:指合同双方按照合同约定,完成各自的权利和义务的过程。5.工期:指合同约定的工程开始施工之日起,至工程竣工验收合格之日止的时间。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方逾期支付合同价款:乙方可以与甲方协商,要求甲方支付逾期付款的违约金;如协商不成,乙方可以依法向人民法院提起诉讼。2.乙方逾期完成施工:乙方应尽快完成施工,并向甲方支付逾期完成施工的违约金;如协商不成,甲方可以依法向人民法院提起诉讼。3.工程质量不符合约定:甲方可以要求乙方修复或重新施工,并要求乙方支付相应的违约金;如协商不成,甲方可以依法向人民法院提起诉讼。4.甲方擅自变更、解除或终止合同:乙方可以要求甲方承担违约责任,并要求甲方支付违约金;如协商不成,乙方可以依法向人民法院提起诉讼。5.乙方擅自变更、解除或终止合同:甲方可以要求乙方承担违约责任,并要求乙方支付违约金;如协商不成,甲方可以依法向人民法院提起诉讼。五、所有
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 中职教育二年级上学期装备制造《电冰箱的认识与选择》教学课件
- 幼师一日工作流程
- 电缆电力施工组织设计
- 江苏省火电企业集控值班员技能竞赛理论考试题库(含答案)
- 第十八届“振兴杯”全国青年职业技能大赛(钳工赛项)决赛试题库-上(选择题)
- 2024年全国职业院校技能大赛中职组(养老照护赛项)考试题库-下(判断题)
- 2024年全国职业院校技能大赛高职组(检验检疫技术赛项)考试题库(含答案)
- (新版)财富管理业务从业人员认证考试题库(浓缩500题)
- 校园安全专项整治工作活动总结
- 湖孝感市2024年高三9月起点调研考试 语文试卷(含答案)
- 2024年危险品运输从业资格考试题库
- 新人教版一年级数学上册全册教学课件(2024年秋季新教材)
- 湘美版美术三年级(上册)1《老师您好》
- 《走进互联网》第1课时教学设计 2023-2024学年苏科版(2023)初中信息科技七年级上册
- 2024年广东省中山市小榄镇事业单位招聘84人历年(高频重点复习提升训练)共500题附带答案详解
- 2024年国家教育部留学服务中心非编招聘5人历年(高频重点复习提升训练)共500题附带答案详解
- 2024版第三方履约担保完整协议范本
- 村卫生室人员聘用合同协议书
- 开学第一课人教版七年级英语上册-
- Unit 1 Science and fiction Project 教学设计-2023-2024学年高二英语人教版(2019)选择性必修第四册
- 2024四级作文真题范文(10篇)
评论
0/150
提交评论