湖北总包合同范本

湖北总包合同范本第一篇范文：合同编号：[请插入合同编号]合同名称：湖北省_______项目总包合同甲方（发包方）：名称：____________地址：____________联系人：____________联系电话：____________乙方（承包方）：名称：____________地址：____________联系人：____________联系电话：____________鉴于甲方为项目发起方，具备项目所有权及决策权，乙方为具备相关资质和能力的承包方，双方经友好协商，就甲方项目进行总包合作，达成如下协议：一、项目概述1.1项目名称：____________1.2项目地点：____________1.3项目内容：____________1.4项目规模：____________1.5项目总投资：____________二、合同范围及工作内容2.1乙方负责项目的施工、设备采购、安装、调试、培训及验收等全部工作。2.2乙方应按照本合同约定的时间、质量、安全等要求完成项目。三、合同价格3.1双方确认，本合同的项目总价为人民币_______元整（大写：_______________________元整），乙方应按照本合同约定的付款方式及时间节点收取合同价款。四、付款方式及时间4.1甲方按照乙方实际完成工作量，支付合同价款的_______%。4.2付款时间：双方约定在项目进度达到_______%时支付相应款项。4.3乙方提供合法有效的发票，甲方按照约定时间支付价款。5.1双方确认，本项目工期为_______个月，自双方签订本合同之日起计算。5.2乙方如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。六、质量保证6.1乙方应保证施工质量符合国家及行业标准，确保项目顺利通过验收。6.2项目验收合格后，乙方应提供_______年的质保服务。七、保密条款7.1双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密及技术秘密予以保密。7.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同解除或履行完毕之日止。八、违约责任8.1双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。8.2具体违约责任按照双方约定及国家相关法律法规执行。九、争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________签订日期：____________1.项目详细说明2.施工图纸及技术要求3.验收标准及方法4.付款申请表5.质保服务协议[请插入合同编号]第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同名称：湖北省_______项目总包合同甲方（发包方）：名称：____________地址：____________联系人：____________联系电话：____________乙方（承包方）：名称：____________地址：____________联系人：____________联系电话：____________丙方（第三方主体）：名称：____________地址：____________联系人：____________联系电话：____________鉴于甲方为项目发起方，具备项目所有权及决策权，乙方为具备相关资质和能力的承包方，丙方为专业第三方主体，双方经友好协商，就甲方项目进行总包合作，达成如下协议：一、项目概述1.1项目名称：____________1.2项目地点：____________1.3项目内容：____________1.4项目规模：____________1.5项目总投资：____________二、第三方主体丙方的责权利2.1丙方作为第三方主体，负责对乙方施工过程进行监督、检查及评估，确保乙方按照约定标准完成项目。2.2丙方应独立公正地对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行评价，并向甲方提供实时报告。2.3丙方应协助甲方对乙方进行考核，确保乙方的施工质量符合甲方要求。2.4丙方在本项目中享有一定的权益，包括但不限于乙方向丙方支付的咨询费、服务费等。三、甲方权益主导3.1甲方作为项目发起方，有权对乙方进行监督、检查及考核，确保乙方按照约定标准完成项目。3.2甲方有权根据项目进度和质量情况，调整合同价款支付比例和时间。3.3甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料，包括但不限于施工方案、进度报告、质量报告等。3.4甲方在项目验收合格后，有权要求乙方提供一定期限的质保服务。四、乙方违约及限制条款4.1乙方如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。4.2乙方如发生质量问题，应负责及时整改，并承担相应责任。4.3乙方应按照甲方和丙方的要求，及时提供相关资料，否则甲方有权按照违约处理。4.4乙方应遵守国家法律法规，不得从事违法经营活动。五、合同价格、付款方式及时间5.1双方确认，本合同的项目总价为人民币_______元整（大写：_______________________元整），乙方应按照本合同约定的付款方式及时间节点收取合同价款。5.2付款时间：双方约定在项目进度达到_______%时支付相应款项。5.3乙方提供合法有效的发票，甲方按照约定时间支付价款。6.1双方确认，本项目工期为_______个月，自双方签订本合同之日起计算。6.2乙方如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。七、质量保证7.1乙方应保证施工质量符合国家及行业标准，确保项目顺利通过验收。7.2项目验收合格后，乙方应提供_______年的质保服务。八、保密条款8.1双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密及技术秘密予以保密。8.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同解除或履行完毕之日止。九、争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、第三方介入的意义和目的10.1丙方作为第三方主体，介入本项目的目的是为了确保项目按照约定标准顺利进行，提高项目质量，降低甲方风险。10.2丙方的介入有助于甲方更好地对乙方进行监督和考核，保障甲方的利益。10.3丙方作为独立第三方，能够提供客观、公正的评价和建议，有利于甲方决策。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________丙方（盖章）：____________甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________丙方代表（签名）：____________签订日期：____________1.项目详细说明2.施工图纸及技术要求3.验收标准及方法4.付款申请表5.质保服务协议[请插入合同第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同名称：湖北省_______项目总包合同甲方（发包方）：名称：____________地址：____________联系人：____________联系电话：____________乙方（承包方）：名称：____________地址：____________联系人：____________联系电话：____________丙方（第三方主体）：名称：____________地址：____________联系人：____________联系电话：____________鉴于甲方为项目发起方，具备项目所有权及决策权，乙方为具备相关资质和能力的承包方，丙方为专业第三方主体，双方经友好协商，就甲方项目进行总包合作，达成如下协议：一、项目概述1.1项目名称：____________1.2项目地点：____________1.3项目内容：____________1.4项目规模：____________1.5项目总投资：____________二、乙方权益主导2.1乙方作为承包方，有权按照合同约定完成项目的施工、设备采购、安装、调试、培训及验收等工作。2.2乙方应确保施工质量符合国家及行业标准，按照约定时间完成项目。2.3乙方有权根据合同约定收取合同价款，并要求甲方按时支付。2.4乙方有权要求甲方提供施工过程中的相关资料，以确保项目顺利进行。三、甲方违约及限制条款3.1甲方如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。3.2甲方如发生质量问题，应负责及时整改，并承担相应责任。3.3甲方应按照乙方和丙方的要求，及时提供相关资料，否则甲方有权按照违约处理。3.4甲方应遵守国家法律法规，不得从事违法经营活动。四、第三方主体丙方的责权利4.1丙方作为第三方主体，负责对乙方的施工过程进行监督、检查及评估，确保乙方按照约定标准完成项目。4.2丙方应独立公正地对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行评价，并向甲方提供实时报告。4.3丙方应协助甲方对乙方进行考核，确保乙方的施工质量符合甲方要求。4.4丙方在本项目中享有一定的权益，包括但不限于乙方向丙方支付的咨询费、服务费等。五、合同价格、付款方式及时间5.1双方确认，本合同的项目总价为人民币_______元整（大写：_______________________元整），甲方应按照本合同约定的付款方式及时间节点支付合同价款。5.2付款时间：双方约定在项目进度达到_______%时支付相应款项。5.3乙方提供合法有效的发票，甲方按照约定时间支付价款。6.1双方确认，本项目工期为_______个月，自双方签订本合同之日起计算。6.2乙方如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。七、质量保证7.1乙方应保证施工质量符合国家及行业标准，确保项目顺利通过验收。7.2项目验收合格后，乙方应提供_______年的质保服务。八、保密条款8.1双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密及技术秘密予以保密。8.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同解除或履行完毕之日止。九、争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、乙方为主导的目的和意义10.1本合同以乙方权益为主导，旨在确保乙方在项目中的权益得到充分保障。10.2通过明确乙方的权利和利益，鼓励乙方充分发挥自身优势，提高项目质