2024版园林绿化工程施工合同范本

编号：__________2024版园林绿化工程施工合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版园林绿化工程施工合同范本合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义第二章：工程概况2.1工程基本情况2.2工程设计要求2.3工程规模及内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3支付方式及进度第四章：工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程标准及规范4.3质量保证措施第五章：工程进度5.1工程开工及竣工时间5.2施工进度计划5.3延期开工及竣工的处理第六章：施工材料及设备6.1材料及设备要求6.2材料及设备供应6.3材料及设备验收第七章：施工安全与环保7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3环保措施及要求第八章：合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更及解除合同的程序第九章：违约责任9.1违约行为及责任9.2赔偿方式及金额9.3违约争议解决第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点及法院10.3仲裁或诉讼费用承担第十一章：合同的生效、修改及终止11.1合同生效条件11.2合同修改程序11.3合同终止条件第十二章：合同的履行及验收12.1合同履行要求12.2工程验收程序12.3验收结果处理第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力因素第十四章：附件14.1合同附件列表14.2附件内容说明合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体甲方向：_________（甲方名称）乙方：_________（乙方名称）1.2合同相关术语定义（此处列出合同中使用的专业术语及其定义）第二章：工程概况2.1工程基本情况工程名称：_________工程地点：_________工程规模：_________2.2工程设计要求（列出工程设计要求，包括设计标准、风格、功能区划分等）2.3工程规模及内容（详细描述工程的建设内容、占地面积、绿化面积等）第三章：合同价格3.1合同总价本合同总价为人名币（大写）：_________元整（小写）：_________元。3.2价格调整条件（列出价格调整的条件及相应的调整方式）3.3支付方式及进度（详细描述支付方式、进度及每笔支付的时间、比例）第四章：工程质量与标准4.1工程质量要求本工程质量须达到_________等国家相关标准。4.2工程标准及规范（列出工程所需遵循的具体规范、标准）4.3质量保证措施（描述乙方为确保工程质量所采取的措施）第五章：工程进度5.1工程开工及竣工时间工程开工日期：_________年_________月_________日工程竣工日期：_________年_________月_________日5.2施工进度计划（提供施工进度计划表）5.3延期开工及竣工的处理（说明延期开工、竣工的申请程序及处理方式）第六章：施工材料及设备6.1材料及设备要求（详细描述材料及设备的技术参数、质量标准等）6.2材料及设备供应（说明材料及设备的供应方式、责任分配等）6.3材料及设备验收（说明验收标准、程序及责任分配）第七章：施工安全与环保7.1安全生产要求（列出安全生产的具体要求，如安全培训、现场管理等）7.2安全事故处理（说明安全事故的报告、调查、处理程序及责任分配）7.3环保措施及要求（列出环保措施，如废弃物处理、噪音控制等）第八章：合同的变更与解除8.1合同变更条件（列出合同变更的条件，如设计变更、政策调整等）8.2合同解除条件（列出合同解除的条件，如不可抗力、违约等）8.3变更及解除合同的程序（说明合同变更或解除的申请、审批、执行程序）第九章：违约责任9.1违约行为及责任（列举违约行为，如逾期完工、质量不达标等，并说明相应的责任）9.2赔偿方式及金额（说明违约赔偿的方式、计算方法及最高赔偿金额）9.3违约争议解决（说明违约争议的处理方式，如协商、调解、仲裁等）第十章：争议解决10.1争议解决方式（列出争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等）10.2仲裁或诉讼地点及法院（指定仲裁委员会或法院，如“由中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁”或“向甲方所在地人民法院提起诉讼”）10.3仲裁或诉讼费用承担（说明仲裁或诉讼费用的承担方式）第十一章：合同的生效、修改及终止11.1合同生效条件（说明合同生效的条件，如双方签字盖章、政府批准等）11.2合同修改程序（说明合同修改的程序，如双方协商一致、书面确认等）11.3合同终止条件（列出合同终止的条件，如工程完工、合同到期等）第十二章：合同的履行及验收12.1合同履行要求（列出合同履行的具体要求，如按时完工、质量保证等）12.2工程验收程序（说明工程验收的程序，如初步验收、正式验收等）12.3验收结果处理（说明验收结果的处理方式，如合格、补救措施等）第十三章：其他约定13.1保密条款（说明保密条款的内容，如保护商业秘密、客户信息等）13.2知识产权保护（说明知识产权保护的条款，如尊重乙方设计成果、专利技术等）13.3不可抗力因素（说明不可抗力因素的定义及处理方式）第十四章：附件14.1合同附件列表（列出附件名称、编号、份数等）14.2附件内容说明（对附件内容进行简要说明）甲方（盖章）：_________年_________月_________日乙方（盖章）：_________年_________月_________日（双方签字人签名）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，并按照甲方的要求进行施工。2.甲方监督工程进度甲方有权对工程施工进度进行监督。乙方应按照甲方的要求定期提供工程进度报告，并按照甲方的要求及时调整施工计划。3.甲方验收工程甲方有权对工程施工质量进行验收。乙方应按照甲方的要求进行工程验收，并按照甲方的要求进行整改。4.甲方变更工程甲方有权根据实际情况变更工程内容或设计。乙方应按照甲方的要求进行工程变更，并按照甲方的要求调整合同价格。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方负责工程设计乙方负责根据甲方的要求进行工程设计。乙方应保证工程设计的合理性、可行性和美观性，并按照甲方的要求进行调整。2.乙方负责施工质量乙方负责保证工程施工质量。乙方应按照甲方的要求进行施工，并保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。3.乙方负责工程进度乙方负责保证工程施工进度。乙方应按照甲方的要求制定施工进度计划，并按照甲方的要求及时调整施工计划。4.乙方负责材料供应乙方负责提供工程所需的材料。乙方应保证材料质量符合国家相关标准和甲方的要求，并按照甲方的要求进行供应。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，并协助双方履行合同。第三方中介应按照甲方的要求进行工作，并按照甲方的要求进行协调。2.第三方中介的监督权第三方中介有权对工程施工进度和质量进行监督。乙方应接受第三方中介的监督，并按照第三方中介的要求及时调整施工计划和整改。3.第三方中介的决定权第三方中介有权对合同的变更、解除和终止做出决定。甲方和乙方应接受第三方中介的决定，并按照第三方中介的要求执行。4.第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方承担。甲方应按照合同约定支付第三方中介的费用，并按照第三方中介的要求进行支付。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和施工进度计划3.材料和设备供应清单4.工程质量标准和验收规范5.安全生产和环保措施方案6.合同变更和解除的申请表格7.违约行为认定和赔偿计算表格8.争议解决方式的书面协议9.保密协议和知识产权保护声明10.不可抗力因素的证明文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付款项未按约定提供施工场地和条件未按约定时间完成审批或验收2.乙方违约行为未按设计图纸和规范施工未按约定时间完成工程工程质量不达标或存在安全隐患3.违约行为的认定违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规违约行为的证明文件和证据违约行为的处理程序和责任分配三、法律名词及解释：1.园林绿化工程：指在城市及其周边地区进行的绿化建设活动，包括植树、种草、造景等。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.违约：指合同一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定。4.合同解除：指合同一方或双方根据合同约定或法律规定，终止合同关系的法律行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决办法：协商调整施工计划，采取加班、增派人员等措施。2.材料和设备供应不足解决办法：及时与供应商沟通，寻求替代供应商，或提前做好库存管理。3.工程质量问题解决办法：立即整