拆墙施工合同签订格式模板

拆墙施工合同签订格式模板合同编号：__________拆墙施工合同签订格式模板一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：乙方负责拆除甲方提供的墙体，并清理拆除现场。二、工程期限2.1本工程计划开工日期为：__________2.2本工程计划竣工日期为：__________2.3乙方应按照甲方的要求，确保工程按时完成。三、工程质量3.1乙方应按照甲方的要求，保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。3.2乙方应确保施工过程中不对周边环境及相邻建筑物造成损害。四、工程价款4.1双方确认，本工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2乙方应在合同签订后七个工作日内，向甲方支付工程预付款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.3工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应向甲方支付剩余工程款项。五、施工安全5.1乙方应严格按照国家有关施工安全的规定和标准进行施工，确保施工安全。5.2乙方应承担因施工原因造成的人身伤亡、财产损失等一切责任。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2若乙方未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价款的万分之五。七、争议解决7.1本合同的解释及履行发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格后失效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.拆墙施工合同签订格式模板2.工程概述及相关设计图纸3.工程质量标准及验收规范4.施工安全规范及操作流程5.违约金计算公式及相关法律法规6.争议解决方式及法院管辖权说明7.甲方及乙方资质证明文件8.工程预付款及剩余款项支付凭证9.工程竣工验收报告10.施工期间现场照片及视频资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，认定违约行为。2.乙方施工质量不符合约定或相关法律法规，认定违约行为。3.乙方未按照施工安全规范操作，造成人身伤亡或财产损失，认定违约行为。4.甲方未按照约定时间支付预付款或剩余款项，认定违约行为。5.甲方未提供施工场地或必要的施工条件，导致工程延期，认定违约行为。6.双方在合同履行过程中发生争议，未能友好协商解决，认定违约行为。三、法律名词及解释：1.拆墙施工合同：双方约定乙方拆除甲方提供的墙体，并清理拆除现场的合同。2.工程概述：合同中约定的工程名称、地点、内容等基本信息。3.工程期限：合同中约定的工程开工日期、竣工日期等时间安排。4.工程质量：乙方施工过程中应保证的工程质量标准。5.施工安全：乙方在施工过程中应遵守的安全规范及操作流程。6.违约金：违约方应向守约方支付的赔偿金。7.争议解决：双方在合同履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方应友好协商，根据实际情况调整工程期限。2.施工质量问题：乙方应严格按照工程质量标准进行施工，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工。3.安全事故：乙方应严格遵守施工安全规范，如发生安全事故，应立即报告甲方并采取相应措施。4.支付款项问题：甲方应按照合同约定时间支付预付款和剩余款项，如甲方延迟支付，乙方有权要求甲方支付违约金。5.争议解决：双方在合同履行过程中发生争议，可先尝试友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.房产开发商在进行新建住宅或商业项目时，需要拆除部分墙体。2.企事业单位因工作需要，对内部办公空间进行重新布局和改造，需要拆除部分墙体。3.