2024版森林公园工程施工合同书

编号：__________2024版森林公园工程施工合同书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版森林公园工程施工合同书合同目录第一章：合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3森林公园工程1.4工程施工1.5合同文件第二章：合同范围与工程内容2.1工程概况2.2工程地点2.3工程规模2.4工程主要内容2.5工程质量标准第三章：合同价格与支付3.1合同总价3.2工程款支付3.3进度款支付3.4预付款支付3.5价格调整3.6支付方式与时间第四章：工期与进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3施工进度计划4.4工期延误4.5工期提前第五章：工程质量与验收5.1质量要求5.2质量控制5.3验收程序5.4验收标准5.5质量争议的处理第六章：材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备的质量要求6.4材料与设备的使用与管理第七章：安全生产与环保7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3环保要求7.4环保设施建设第八章：合同变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同变更的程序8.3合同解除的条件8.4合同解除的程序第九章：违约责任9.1发包人的违约责任9.2承包人的违约责任9.3违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2协商解决10.3调解解决10.4仲裁解决10.5诉讼解决第十一章：合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件11.2合同的变更程序11.3合同的终止条件11.4合同终止后的处理事项第十二章：合同的附则12.1合同的解释12.2合同的补充12.3合同的修改12.4合同的解除第十三章：合同附件13.1附件清单13.2附件的效力13.3附件的修改与补充第十四章：其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4法律适用14.5争议的司法管辖合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1发包人：指合同中指明的具有森林公园工程施工建设权的法人或其他组织。1.2承包人：指合同中指明的承担森林公园工程施工任务的法人或其他组织。1.3森林公园工程：指合同中指明的施工项目，包括所有工程内容、设施和土地。1.4工程施工：指按照合同约定进行的森林公园工程建设活动，包括土建、安装、装修等。1.5合同文件：指构成合同的所有文件，包括合同协议书、中标通知书、投标文件、专用条款、通用条款、标准规范等。第二章：合同范围与工程内容2.1工程概况：指合同中指明的森林公园工程的基本情况，包括工程规模、建设目标等。2.2工程地点：指合同中指明的森林公园工程施工的具体地点。2.3工程规模：指合同中指明的森林公园工程的建设规模，包括占地面积、建设面积等。2.4工程主要内容：指合同中指明的森林公园工程施工的主要工作内容，包括主要工程量、施工工艺等。2.5工程质量标准：指合同中规定的森林公园工程施工的质量要求，包括质量等级、验收标准等。第三章：合同价格与支付3.1合同总价：指合同中约定的承包人完成森林公园工程施工所应支付的总金额。3.2工程款支付：指发包人按照合同约定的时间和比例向承包人支付工程款的条款。3.3进度款支付：指发包人按照承包人完成的工程进度和合同约定的比例向承包人支付的款项。3.4预付款支付：指发包人按照合同约定的时间和比例向承包人支付的预付款项。3.5价格调整：指合同中约定的因市场变化、政策调整等原因导致合同价格变动的调整机制。3.6支付方式与时间：指合同中约定的工程款、进度款、预付款的支付方式、支付时间和支付条件。第四章：工期与进度4.1开工日期：指合同中约定的森林公园工程施工的开始日期。4.2竣工日期：指合同中约定的森林公园工程施工的结束日期。4.3施工进度计划：指承包人按照合同约定提交的施工进度计划，包括施工总进度计划和分部分项工程进度计划。4.4工期延误：指因承包人原因导致工程进度延误的情况。4.5工期提前：指因承包人原因导致工程进度提前的情况。第五章：工程质量与验收5.1质量要求：指合同中约定的森林公园工程施工的质量标准和要求。5.2质量控制：指承包人应按照合同约定采取的质量控制措施，包括质量检查、验收等。5.3验收程序：指合同中约定的森林公园工程施工验收的程序和要求。5.4验收标准：指合同中约定的森林公园工程施工验收的标准和要求。5.5质量争议的处理：指合同中约定的处理质量争议的程序和方法。第六章：材料与设备6.1材料供应：指发包人按照合同约定向承包人供应施工所需材料的责任和义务。6.2设备供应：指发包人按照合同约定向承包人供应施工所需设备的责任和义务。6.3材料与设备的质量要求：指合同中约定的供应材料和设备的质量标准和要求。6.4材料与设备的使用与管理：指承包人应按照合同约定使用和管理供应的材料和设备。第七章：安全生产与环保7.1安全生产要求：指合同中约定的承包人应遵守的安全生产法律法规和标准规范。7.2安全事故处理：指合同中约定的安全事故的处理程序和方法。7.3环保要求：指合同中约定的承包人应遵守的环保法律法规和标准规范。7.4环保设施建设：指承包人应按照合同约定建设的环保设施，包括污水处理、废气处理等。第八章：合同变更与解除8.1合同变更的条件：合同在履行过程中，因不可抗力或合同约定的事由需要变更时，双方可协商变更。8.2合同变更的程序：合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议，作为合同不可分割的一部分。8.3合同解除的条件：合同履行过程中，发生不可抗力或双方约定的事由，使合同无法履行，双方可协商解除合同。8.4合同解除的程序：合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议，作为合同不可分割的一部分。第九章：违约责任9.1发包人的违约责任：发包人未按合同约定履行义务，应承担违约责任，向承包人支付违约金，并赔偿损失。9.2承包人的违约责任：承包人未按合同约定履行义务，应承担违约责任，向发包人支付违约金，并赔偿损失。9.3违约赔偿：违约方应按照合同约定或实际损失赔偿对方，赔偿金额不超过合同总金额的20%。第十章：争议解决10.1争议解决方式：合同履行过程中发生的争议，双方可先协商解决；协商不成的，可选择调解、仲裁或诉讼解决。10.2协商解决：双方在争议发生之日起30日内未能协商解决的，可通过其他方式解决。10.3调解解决：双方可向合同履行地的人民调解委员会申请调解；调解不成的，可选择仲裁或诉讼解决。10.4仲裁解决：双方可向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁；仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.5诉讼解决：双方可向合同履行地的人民法院提起诉讼。第十一章：合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。11.2合同的变更程序：合同变更应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。11.3合同的终止条件：合同履行完毕，或双方协商一致解除合同，或发生不可抗力导致合同无法履行。11.4合同终止后的处理事项：合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，互相支付到期债务。第十二章：合同的附则12.1合同的解释：本合同未尽事宜，按照合同文本、法律法规和通用惯例解释。12.2合同的补充：合同签订后，双方可签订补充协议，作为合同不可分割的一部分。12.3合同的修改：合同经双方协商一致，可进行修改，修改后的合同文本为准。12.4合同的解除：合同解除应签订书面解除协议，经双方签字盖章后生效。第十三章：合同附件13.1附件清单：附件清单应详细列明合同附件的名称、数量、规格、型号等。13.2附件的效力：附件与合同具有同等法律效力，如有冲突，以附件为准。13.3附件的修改与补充：附件的修改与补充应签订书面协议，经双方签字盖章后生效。第十四章：其他约定14.1保密条款：双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密、技术秘密予以保密，未经对方同意不得泄露。14.2知识产权保护：双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标、著作权等。14.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方可协商解决。14.4法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.5争议的司法管辖：本合同争议由合同履行地的人民法院管辖。发包人（盖章）：承包人（盖章）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定材料供应商，乙方应接受并使用甲方指定的材料。如乙方对甲方指定的材料有异议，甲方应进行核实并根据实际情况进行调整。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程施工的质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方变更权：甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况对合同内容进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行相应的调整。1.4甲方解除权：甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约行为，有权解除合同。解除合同后，乙方应按照合同约定承担违约责任。1.5甲方索赔权：如乙方施工过程中出现质量问题、工期延误等违约行为，甲方有权向乙方提出索赔。乙方应按照甲方的索赔要求进行赔偿。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方自主选择材料供应商：乙方有权自主选择材料供应商，但需确保所选材料符合合同约定的质量标准。甲方应接受乙方选定的材料供应商。2.2乙方施工进度报告：乙方应定期向甲方报告施工进度，确保甲方了解工程进展情况。如甲方对乙方的施工进度有异议，乙方应进行调整并及时汇报。2.3乙方质量保障：乙方应确保工程施工质量，如发生质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。2.4乙方安全责任：乙方应承担施工现场的安全管理责任，确保工程施工过程中的安全事项得到有效控制。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。2.5乙方保密义务：乙方应对合同内容及双方协商过程中的商业秘密予以保密，未经甲方同意不得泄露。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的争议。中介方应保持中立，公正地处理甲乙双方的诉求。3.2第三方中介的收费：第三方中介的收费标准应在合同中明确，双方应按照约定支付中介费用。3.4第三方中介的保密义务：第三方中介应对合同内容及双方协商过程中的商业秘密予以保密，未经甲方和乙方同意不得泄露。3.5第三方中介的责任限制：第三方中介在履行调解职责过程中，如发生过错导致损失，中介方应承担相应责任。双方应对中介方的行为进行监督，确保中介方依法合规履行职责。附件及其他补充说明一、附件列表：1.森林公园工程施工设计图纸2.森林公园工程施工预算书3.森林公园工程施工计划书4.森林公园工程施工合同专用条款5.森林公园工程施工合同通用条款6.森林公园工程施工质量标准7.森林公园工程施工安全规范8.森林公园工程施工环境保护措施9.材料供应商名单及资质证明10.设备供应商名单及资质证明11.第三方中介机构资质证明12.合同履行过程中所需的其他文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定提供施工场地未按约定支付工程款项未按约定提供材料或设备未按约定履行合同义务导致的工期延误未经乙方同意对合同内容进行变更2.乙方违约行为：未按约定完成工程施工施工质量不符合约定标准工期延误使用不合格材料或设备未按约定履行合同义务3.第三方中介违约行为：未能公正、中立地调解争议泄露合同内容及商业秘密未按约定履行调解职责三、法律名词及解释：1.森林公园工程施工：指按照合同约定进行的森林公园工程建设活动，包括土建、安装、装修等。2.工期延误：指合同约定的工程竣工日期后，实际完成日期超过合同约定的竣工日期。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.第三方中介：指独立于甲乙双方之外，协助解决合同履行过程中的争议的机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度不符合约定：及时沟通，协商调整施工计划增加人力资源或调整施工方法2.材料或设备供应不足：