建工施工合同的履行与权益维护

建工施工合同的履行与权益维护合同编号：__________建工施工合同的履行与权益维护甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为建工项目的业主，乙方为具备相应资质的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建工项目的施工事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________1.6工程工期：自__________之日起至__________日止。二、双方权利义务2.1甲方的权利义务（1）按约定向乙方支付工程款；（2）提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施；（3）负责办理有关施工许可、验收等手续；（4）协调解决施工过程中出现的影响工程正常进行的问题；（5）按合同约定接收已完成的工程。2.2乙方的权利义务（1）按照合同约定的标准、质量和进度完成工程施工；（2）负责施工过程中的安全管理；（3）接受甲方、监理单位的监督和检查；（4）按合同约定向甲方支付工程款；（5）承担由于自身原因造成的工程质量、安全等责任。三、合同价格及支付方式3.1合同总价：双方确认，本合同工程总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2支付方式：（1）甲方在合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款；（2）甲方在乙方完成合同约定的工程进度后，按照实际完成工程量的一定比例向乙方支付工程进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方应在验收报告书签署之日起15日内向乙方支付剩余工程款。四、工程质量及验收4.1乙方应按照合同约定的技术规范、标准和要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收：（1）工程达到合同约定的验收条件后，甲方应组织验收；（2）乙方应按照甲方要求提供相关资料，并协助甲方进行验收；（3）验收不合格的，乙方应在甲方指定的合理期限内整改完毕，并重新申请验收；（4）验收合格的，双方签署验收报告书。五、违约责任5.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付工程款的，应当按照迟延支付金额的同期银行贷款利率支付违约金；（2）甲方未按约定提供施工场地的，乙方有权要求甲方支付停工损失；（3）甲方未按约定办理有关手续的，乙方有权要求甲方支付因此导致的费用增加。5.2乙方违约：（2）乙方未按约定质量标准的，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，并重新施工；（3）乙方未按约定安全标准的，甲方有权要求乙方支付因此导致的损失。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；6.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止；7.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.工程预算明细表3.施工进度计划4.施工组织设计5.工程验收标准和方法6.安全防护措施方案7.施工许可证和相关批准文件8.工程质量保证书9.工程保修书10.双方资质证明文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定支付工程款：迟延支付或未支付工程款。未按约定提供施工场地：未能提供合同约定的施工条件。未按约定办理有关手续：未能按时办理相关施工许可和验收手续。2.乙方违约行为及认定：未按约定完成工程：未能按照合同约定的时间和质量标准完成工程。未按约定质量标准：工程质量不符合合同约定的技术规范和要求。未按约定安全标准：未能按照合同约定的安全要求进行施工。三、法律名词及解释：1.建工项目：指建筑工程项目，包括建筑工程的设计、施工、监理等活动。2.施工单位：指具备相应资质，负责建筑工程施工的法人或其他组织。3.工程款：指甲方根据工程进度和质量，按照合同约定向乙方支付的费用。4.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向另一方支付的金钱。5.工程验收：指对完成的工程进行检查、测试，以确定其是否符合合同约定的质量、安全等要求。6.资质证明文件：指施工单位依法取得的，证明其具有相应施工能力的文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：根据实际情况和合同约定，协商确定延误责任和延期时间。2.工程质量问题：解决办法：及时停工整改，重新验收，必要时拆除不合格工程，重新施工。3.支付争议：解决办法：核对工程量，按照合同约定和实际完成情况支付工程款。4.施工安全事故：解决办法：立即报告，采取措施防止事故扩大，按照安全事故处理程序进行处理。5.合同条款争议：解决办法：查阅合同文本，参照法律法规，友好协商解决