工程场地平整施工合同书

工程场地平整施工合同书合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：2.施工方具备承担本工程的资质和能力；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，同意签订本合同，明确双方的权利义务。现双方达成如下协议：一、工程内容1.施工方应按业主提供的施工图纸和技术要求，完成工程场地的平整施工。2.施工范围包括但不限于：__________。3.施工方应保证工程质量，确保工程达到__________标准。二、合同价格1.双方确认，本工程的总造价为人民币__________元（大写：____________________________元整）。2.业主应按照本合同约定的付款方式及时向施工方支付合同价款。三、付款方式1.业主自本合同签订之日起__________日内，向施工方支付合同总价的__________%作为预付款。2.施工方完成工程进度达到__________%后，业主应支付相应进度款。3.工程验收合格后，业主应支付合同尾款。四、施工期限1.施工方应按照双方约定的工期完成工程，工期自开工之日起算，共计__________日。2.施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。五、工程质量及验收1.施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和业主提供的技术要求进行施工，确保工程质量。2.工程验收合格标准为：__________。3.工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求及时整改，并承担由此产生的费用。六、违约责任1.双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同总价款的__________%。2.施工方如未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：__________。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸和技术要求2.工程场地平整施工方案3.施工进度计划4.工程质量标准5.付款申请表6.工程验收报告7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定工期完成工程，认定为违约行为。2.工程验收不合格，认定为违约行为。3.双方未履行合同约定的义务，认定为违约行为。4.施工方未按照国家相关法律法规、行业标准和业主提供的技术要求进行施工，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，拥有工程场地并进行工程建设的权利。2.乙方：指合同中的施工方，承担工程场地平整施工的义务。3.工程验收：指对完成的工程进行检查、测试和评估，以确定其是否符合合同约定的质量标准。4.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向守约方支付的赔偿金。5.工期：指合同约定的施工方完成工程的时间期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误解决办法：双方协商调整工期，施工方加大人力、物力投入，确保工程按期完成。2.问题：工程质量不合格解决办法：施工方负责整改，直至达到合同约定的质量标准。必要时，双方可请第三方专业机构进行评估和修复。3.问题：付款争议解决办法：双方依据合同约定的付款方式及时支付合同价款。如发生争议，可通过协商或依法解决。4.问题：合同履行过程中发生争议解决办法：通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类工程场地平整施工项目。2.适用于施工方具备相应资质和能力的情况。