建筑工程施工合同的审计与评估

建筑工程施工合同的审计与评估合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.施工方愿意接受业主的委托，按本合同的条款进行施工；双方为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：__________第二条施工方的义务2.1施工方应按合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程施工。2.2施工方应按合同约定的期限向业主提交完整的施工资料。2.3施工方应遵守国家及地方的法律法规，严格按照施工图纸、施工规范和标准进行施工。2.4施工方应承担工程施工期间的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等。2.5施工方应承担工程质量保修期内的一切维修、养护责任。第三条业主的义务3.1业主应按合同约定的时间向施工方支付工程进度款。3.2业主应提供施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电供应、交通畅通等。3.3业主应协助施工方办理工程所需的各类手续，包括但不限于规划许可、施工许可等。3.4业主应按合同约定及时接收施工方提交的施工资料。3.5业主应履行合同约定的其他义务。第四条合同价格4.1工程总价款为：__________元（大写：_________________________元整）。4.2工程进度款支付比例为：__________%。4.3工程尾款支付条件：施工方按合同约定完成工程，并提交完整的施工资料，经业主审计合格后支付。第五条工期5.1工程开工日期：__________年__________月__________日。5.2工程竣工日期：__________年__________月__________日。5.3工期延误：施工方如非因业主原因导致工期延误，应按合同约定承担相应的违约责任。第六条质量保修6.1施工方对所施工的工程提供____年的质量保修期。6.2保修期内，施工方对工程质量问题负责修复、更换，并承担相应费用。第七条合同的变更、解除和终止7.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。7.2合同解除：一方违反合同约定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。7.3合同终止：工程竣工验收合格，业主支付尾款后，本合同自行终止。第八条违约责任8.1双方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。8.2施工方如未按约定时间完成工程，应按逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：工程总价款的____%。8.3业主如未按约定时间支付进度款，施工方有权暂停施工，业主应承担相应责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同终止之日失效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.工程预算明细4.施工合同履行时间表5.工程质量标准6.施工许可证7.安全生产许可证8.施工方资质证明文件9.业主单位证明文件10.其他与工程相关的技术资料和文件二、违约行为及认定：1.施工方未按合同约定时间完成工程，属于违约行为。2.施工方未按合同约定质量标准完成工程，属于违约行为。3.施工方未按合同约定安全要求完成工程，属于违约行为。4.业主未按合同约定时间支付进度款，属于违约行为。5.业主未提供施工所需的现场条件，属于违约行为。6.双方未按合同约定协商变更事项，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.建筑工程施工合同：是指业主与施工方为完成特定建筑工程，明确双方权利义务关系的协议。2.施工方：指具有相应资质的建筑施工企业。3.业主：指合同约定的建筑工程的所有权人或者使用权人。4.工程进度款：指业主按照工程施工进度，按约定比例向施工方支付的款项。5.质量保修期：指施工方对所施工的工程提供一定期限的质量保修服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定合理的工程进度计划，并根据实际情况调整。2.质量问题：严格按照工程质量标准进行施工，发现问题及时整改。3.安全事故：严格遵守安全生产规定，发生安全事故及时报告并处理。4.支付争议：按照合同约定明确支付时间和比例，如有争议协商解决。5.合同变更：双方协商一致后，签订书面变更协议。五、所有应用场景：1.适用于各类民用、工业、