电力施工合同范本版版

电力施工合同范本版版合同编号：__________合同各方：1.合同甲方：（全称）地址：联系人：联系电话：2.合同乙方：（全称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为电力项目施工方，乙方为电力项目需求方，双方为了共同做好电力施工工作，明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：（全称）1.2工程地点：（详细地址）1.3工程内容：根据附件《工程量清单》所列明的电力施工内容。第二条合同价格2.1本合同的合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方应于合同签订后____个工作日内，向甲方支付合同总价款的____%，即人民币（大写）：____元整（小写）：____元作为预付款。2.3剩余款项人民币（大写）：____元整（小写）：____元，乙方应在本合同约定的工程完工并经验收合格后____个工作日内支付。第三条合同履行3.1甲方应按照合同约定和国家相关法律法规的要求，完成本合同约定的电力施工工作。3.2甲方应保证施工质量和安全，严格按照国家电力施工标准和规范进行施工，确保电力设施的正常运行。3.3乙方应按照合同约定和国家相关法律法规的要求，向甲方支付合同价款，并配合甲方完成电力施工工作。3.4乙方应提供施工所需的相关资料和场地，保障甲方的施工顺利进行。第四条验收及保修4.1工程完工后，甲方应按照合同约定和国家相关法律法规的要求，向乙方提交工程验收申请。4.2乙方应组织验收，确认工程合格后，办理工程验收手续，并在验收合格后____个工作日内支付剩余合同价款。4.3验收不合格的，甲方应按照乙方要求整改，直至达到合同约定的验收标准。4.4工程验收合格后，甲方应按照国家相关法律法规的要求，对工程进行保修，保修期自工程验收合格之日起计算。第五条合同价款的支付方式5.1预付款：合同签订后____个工作日内，乙方支付合同总价款的____%作为预付款。5.2进度款：工程进度达到合同约定的____%时，乙方支付相应合同价款的____%。5.3验收款：工程验收合格后，乙方支付剩余合同价款的____%。第六条违约责任6.1甲方未按照合同约定完成电力施工工作的，应向乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。6.2乙方未按照合同约定支付合同价款的，应向甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。6.3一方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担相应的违约责任。第七条争议解决本合同履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格后____个月内有效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日附件：《工程量清单》合同编号：__________合同双方：甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程投资估算：__________________第二条合同价格2.1乙方应当按照甲方要求，完成项目的施工任务。工程造价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方报价包括但不限于：材料费、人工费、机械使用费、交通费、管理费、利润等。2.3甲方支付乙方工程进度款，具体支付方式和时间双方协商确定。第三条合同履行3.1乙方应按照合同约定的内容、质量标准、施工进度完成施工任务。3.2乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、技术规范和标准进行施工。3.3乙方应保证工程质量和安全，确保工程顺利通过验收。3.4甲方应提供施工所需的场地、资料、设备等，并保证施工过程中的协调和配合。3.5甲方应按照约定的时间和方式支付乙方工程进度款。第四条合同变更和解除4.1合同履行过程中，如遇不可抗力等因素，导致工程无法正常进行，双方可协商变更或解除合同。4.2合同变更或解除的条件和方式双方协商确定。第五条违约责任5.1乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的____%。5.2甲方未按照约定支付工程进度款的，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的____%。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。7.2合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表（签名）：____________________代表（签名）：____________________日期：__________________________合同编号：__________合同双方：甲方：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：________________1.4工程规模：________________1.5工程投资估算：________________二、合同范围与内容2.1乙方依据甲方提供的施工图纸、施工方案和施工要求，按照国家和电力行业的相关标准，完成本工程的施工任务。2.2乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成本工程的施工。2.3乙方应承担本工程的所有施工设备和施工人员的管理、培训、保险等工作。2.4乙方应承担本工程施工过程中的环境保护、安全防护等工作，确保施工过程中不对周边环境和人民群众的生活造成影响。2.5乙方应按照甲方的要求，参加工程验收、工程移交和工程保修等工作。三、合同价格与支付3.1本合同的合同总价款为：________________元（大写：________________元整）。3.2甲方应按照双方约定的付款节点和付款比例，按时支付合同价款。3.3乙方应提供合法、有效的税务发票，甲方据此进行税前扣除。四、合同履行与验收4.1乙方应按照合同约定的工期，完成本工程的施工。4.2乙方应保证本工程的质量符合国家和电力行业的相关标准，确保工程的安全、稳定、可靠运行。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。4.4工程验收合格的，甲方应按照约定支付合同价款。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照甲方要求的违约金比例支付违约金。5.2乙方未按照约定质量完成工程的，应承担整改、返工等费用，并支付甲方相应的违约金。5.3甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照乙方要求的违约金比例支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（或授权代表）：________________法定代表人（或授权代表）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.电力工程项目设计文件2.施工图纸和技术规范3.工程量清单4.乙方资质证明文件5.施工组织设计方案6.安全生产管理制度7.质量保证措施文件8.工程验收标准和方法9.合同履行过程中所需的其他文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工任务：包括但不限于延期交付、工程质量不符合约定等。2.甲方未按照约定支付工程进度款：包括但不限于迟延支付、少付、拒付等。三、法律名词及解释：1.电力工程项目：指双方约定的施工对象，包括电力设施的建设的全部工作。2.施工进度款：指甲方根据乙方实际完成工程量按照约定时间和方式支付的款项。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，甲方应提供必要配合和协调。2.工程质量问题：乙方应按照约定标准进行整改，直至符合要求。3.付款争议：双方应根据合同约定和实际完成工程量进行核实和支付。4.合同变更：双方可协商签订补充协议，明确变更内容和影响。5.争议解决：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类电力设施建设施工项目。2.适用于甲方为电力工程项目业主，乙方为具有相关资质的施工单位。3.适用于工程规模、投资估算、施工内容、质量标准等具体情况的电力施工合同签订。4.适用于双方在合同履行过程中出现的违约行为及违约金、不可抗力等问题的处理。5.适用于合同变更、解除、争议解决等合同管理事宜。合同编号：__________甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就甲方房屋电力施工事宜达成如下协议：一、工程内容1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程性质：__________1.5工程预算：__________二、工程质量2.1质量标准：按照《电力工程施工及验收规范》执行。2.2质量保证：乙方对施工质量承担终身责任。三、工程进度3.1工期要求：自双方签订合同之日起，__________日内完成。3.2进度计划：乙方根据甲方要求制定详细的施工进度计划，并报甲方批准。四、工程费用4.1工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的50%作为预付款。（2）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的50%工程款。五、施工要求5.1乙方应严格按照国家电力工程施工及验收规范进行施工。5.2乙方应保证施工安全，确保甲方及第三人的人身和财产安全。5.3乙方应保证施工期间，电力设施的正常运行。六、验收及保修6.1工程验收：工程完成后，甲方组织验收，乙方予以配合。6.2验收合格：工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。6.3保修期限：自工程验收合格之日起，乙方对工程进行不少于一年的免费保修。七、违约责任7.1乙方未按约定时间完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。7.2乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、修复，并支付相应费用。7.3甲方未按约定时间支付工程款，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程量清单2.设计图纸3.施工方案4.工程验收标准5.材料合格证明6.施工设备清单7.施工人员名单8.安全防护措施计划9.质量保证书10.环境保护措施计划二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定完成电力施工工作的，属于违约行为。2.乙方未按照合同约定支付合同价款的，属于违约行为。3.甲方未按照合同约定和国家相关法律法规的要求，保证施工质量和安全，属于违约行为。4.乙方未按照合同约定提供施工所需的相关资料和场地，属于违约行为。5.双方未按照合同约定进行工程验收或验收不合格，且未按照约定整改至合格，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.电力施工：指新建、改建、扩建电力设施的活动。2.合同价款：指双方约定的为完成本合同工程甲方应获得的全部报酬。3.违约金：指一方违反合同约定应向另一方支付的赔偿金。4.滞纳金：指乙方未按照合同约定支付合同价款应支付的违约金。5.工程验收：指对甲方完成的建设工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定是否符合合同约定和国家相关法律法规的要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方施工进度滞后于合同约定时间。解决办法：双方协商调整施工计划，必要时乙方同意延长工程验收期限。2.问题：乙方未按约定时间支付合同价款。解决办法：甲方催告乙方支付，逾期支付的，乙方应支付滞纳金，甲方有权暂停施工。3.问题：工程验收不合格，甲方未按照约定整改。解决办法：乙方有权要求甲方整改，甲方应在约定时间内整改至合格。4.问题：施工过程中发生安全事故。解决办法：立即启动应急预案，保障人员安全，及时报告相关部门，按法律法规和合同约定处理。5.问题：施工过程中出现设计变更。解决办法：双方协商确定变更内容，调整合同价款，并明确变更后的施工期限。五、所有应用场景：1.新建电力设施项目。2.改建、扩建电力设施项目。3.电力设施的维修、保养工程。4.任何需要甲方提供电力施工服务的场景。一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.施工要求4.税务发票5.验收报告6.保修说明7.工程移交记录8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，认定标准为实际完成时间与约定完成时间相差超过合同约定的允许误差范围。2.乙方未按照约定质量完成工程，认定标准为工程质量不符合国家和电力行业的相关标准。3.甲方未按照约定时间支付合同价款，认定标准为实际支付时间与约定支付时间相差超过合同约定的允许误差范围。三、法律名词及解释：1.电力设施：指用于发电、输电、变电、配电和用电的设施，包括设备、线路、塔架、变电站等。2.合同价款：指双方约定的为完成合同工程乙方应获得的报酬。3.违约金：指一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应向另一方支付的金钱。4.验收合格：指工程质量符合国家和电力行业的相关标准，工程安全、稳定、可靠运行。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应增加施工人员、加班施工或优化施工方案，确保工程按期完成。2.工程质量问题：乙方应立即整改、返工，并承担相应费用。3.付款延迟：甲方应按时支付合同价款，如延迟支付，应支付违约金。4.施工安全事故：乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大，积极配合调查处理。五、所有应用场景：1.电力设施新建工程2.电力设施扩建工程3.电力设施维修保养工程4.电力