苗圃绿化施工合同签订判决申诉

苗圃绿化施工合同签订判决申诉合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于甲方为实施绿化工程，需要乙方提供苗圃绿化施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、乙方的义务2.1乙方应按照甲方的要求，提供符合国家相关标准和质量要求的苗木。2.2乙方应保证所供苗木的种植成活率，并承担因种植成活率不符合约定而产生的相应责任。2.3乙方应按照合同约定的时间、数量和质量要求，完成苗木的供应及种植工作。2.4乙方应遵守施工地的相关法律法规，不得损害他人的合法权益。2.5乙方应按照甲方的要求，提供与工程相关的各类资料和文件。三、甲方的义务3.1甲方应按照合同约定的时间、数量和质量要求，向乙方支付苗木供应及种植费用。3.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。3.3甲方应协助乙方办理与工程相关的各类手续。3.4甲方应对乙方在施工过程中提供的安全保障措施给予必要的协助和支持。四、合同价格及支付方式4.1双方确认，本合同的苗木供应及种植费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方应在本合同签订后七个工作日内，向乙方支付50%的预付款。4.3剩余的50%款项，甲方应在乙方完成合同约定的工程内容并经甲方验收合格后七个工作日内支付。五、工期5.1双方确认，本工程的工期为__________天。5.2乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程延期，甲方有权按照违约金的方式追究乙方的责任。六、质量保证6.1乙方应对所供苗木的质量负责，确保苗木符合国家相关标准和质量要求。6.2乙方应承担因所供苗木质量问题而产生的相应责任。6.3乙方应在本合同约定的保修期内，对所供苗木进行维护和保养。七、违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。7.2乙方如未按照约定时间、数量和质量要求供应苗木，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除本合同。7.3甲方如未按照约定时间支付款项，乙方有权拒绝履行合同，并要求甲方支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。9.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________（此页无）一、附件列表：1.苗木供应清单2.苗木质量检验报告3.施工方案和设计图纸4.施工进度计划5.付款凭证6.验收报告7.保修条款8.相关法律法规文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间、数量和质量要求供应苗木，视为违约。2.乙方未按照合同约定的保修期内进行苗木的维护和保养，视为违约。3.甲方未按照约定时间支付款项，视为违约。4.甲方未提供施工所需的基础设施，视为违约。5.甲方未协助乙方办理与工程相关的各类手续，视为违约。6.任何一方未履行合同约定的义务，导致合同无法履行或造成对方损失的，视为违约。三、法律名词及解释：1.苗木：指用于绿化的植物，包括树木、灌木、草本植物等。2.绿化工程：指为了改善环境、美化景观而进行的植物种植和养护活动。3.苗圃：指专门用于种植、培育苗木的场地。4.合同履行：指合同双方按照约定的方式、时间、数量和质量要求完成各自义务的行为。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.保修期：指乙方对所供苗木承担质量保证的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.苗木供应不及时：提前与乙方沟通，确保供应时间；约定违约金或解除合同条款。2.苗木质量不符合要求：要求乙方更换或退款；进行质量检验；约定质量保证条款。3.工期延误：约定违约金或解除合同条款；提前与乙方沟通，确保工期。4.款项支付问题：约定明确的支付时间；保留支付凭证；提前与甲方沟通。5.施工场地问题：提前与甲方沟通，确保基础设施；约定甲方提供场