公路施工合同协议

公路施工合同协议合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称）地址：联系人：联系电话：鉴于：1.甲方为项目业主，拥有某公路项目的建设、管理和运营权；2.乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该公路项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同，共同遵照执行。第一条合同范围与工程内容1.1本合同范围包括但不限于：公路路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、交通安全设施等工程的施工。1.2乙方应按照合同约定和国家相关法律法规、技术规范的要求，完成施工范围内的全部工程。第二条合同价格与支付2.1本合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2甲方支付乙方的款项，按照双方约定的进度付款，具体付款比例和时间另行约定。2.3乙方完成合同约定的工程后，经甲方验收合格，甲方应当按照约定支付剩余款项。第三条施工期限3.1乙方应按照合同约定的工期完成施工，工期自合同签订之日起至工程竣工交付之日止。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照国家相关法律法规、技术规范和合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。4.2甲方有权对施工过程和工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。4.3工程验收合格后，乙方应按照合同约定承担一定的保修期责任。第五条合同的履行与变更5.1乙方应按照合同约定的内容、标准和工期完成施工。5.2合同履行过程中，如因国家政策、法律法规和技术规范发生变化，双方可协商变更合同。5.3合同变更应签订书面协议，经双方盖章确认后生效。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定完成施工的，应承担相应的违约责任。6.2甲方未按照约定支付款项的，应承担相应的违约责任。6.3双方因履行合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付之日止。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：________合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：1.甲方为项目业主，拥有某公路项目的建设权利；2.乙方为具备相应资质的施工单位，愿意承担该公路项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程质量标准：____________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含工程量清单所列各项工程内容的全部费用，包括人工、材料、设备、施工机械、管理、税费等一切费用。2.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定的比例后，甲方支付相应比例的工程款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的95%；（4）剩余5%作为质量保证金，在工程保修期满后无质量问题的情况下，甲方予以支付。第三条工程进度与工期3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程技术要求，确保工程按期完成。3.2工程开工日期为：__________年__________月__________日。3.3工程竣工日期为：__________年__________月__________日。3.4乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条工程质量与保修4.1乙方应严格按照国家有关工程质量标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。4.3工程保修期限为：__________年。4.4保修期内，乙方对工程质量问题负责修复和保养。第五条合同的变更与解除5.1合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致工程无法继续进行的，双方可协商变更或解除合同。5.2甲方有权根据工程实际情况调整工程内容、规模、质量标准等，乙方应予以配合。5.3双方协商一致，可以书面形式解除合同。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。6.3双方违反合同其他条款的，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且保修期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.甲方授权委托书4.乙方资质证书复印件5.工程设计图纸6.施工方案和技术规范7.工程量清单8.材料供应合同9.施工进度计划10.保修书二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成施工，视为违约。2.甲方未按照约定支付款项，视为违约。3.双方未按照合同约定履行义务，导致工程延期，视为违约。4.乙方施工质量不符合合同约定及国家相关法律法规、技术规范的要求，视为违约。5.甲方无正当理由提前解除合同，视为违约。6.乙方无正当理由提前解除合同，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的项目业主。2.乙方：指承担公路项目施工任务的施工单位。3.合同履行：指合同双方按照合同约定完成各自义务的行为。4.违约：指合同一方或双方未履行合同约定的义务。5.工程验收：指对施工完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查。6.保修期：指乙方对施工的工程承担质量问题的修复责任的时间期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成。如因特殊情况导致工期延误，应及时与甲方沟通，寻求延期批准。2.施工质量问题：乙方应严格按照国家法律法规、技术规范和设计要求进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，应及时整改，并承担相应责任。3.支付款项问题：甲方应按照合同约定的付款比例和时间进行支付。如甲方延迟支付，乙方有权催告甲方支付，并可依法追究违约责任。4.合同变更：如合同履行过程中出现合同变更，双方应签订书面协议，并经双方盖章确认后生效。五、所有应用场景：1.适用于甲方为项目业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位的情况下，进行公路项目的施工。2.适用于甲方支付乙方施工款项，并按照约定的进度付款的情况。3.适用于乙方按照合同约定和国家相关法律法规、技术规范的要求，完成施工范围内的全部工程的情况。4.适用于双方在合同履行过程中，因违约行为导致合同纠纷的情况。5.适用于双方在合同履行过程中，因合同变更、工程验收、质量问题等原因产生争议的情况。一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸3.工程技术要求4.工程质量标准5.工程保修条款6.违约金计算公式7.工程验收标准8.不可抗力因素清单二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，包括但不限于延期、工程质量不达标等。2.甲方未按照约定支付工程款，包括但不限于延迟支付、少付、拒付等。3.甲方未按照约定提供施工条件，包括但不限于场地、材料、设备等。4.乙方未按照约定保护现场，导致安全事故、损失等。5.双方未按照约定履行合同其他条款。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指明的项目业主。2.乙方：指合同中指明的具备相应资质的施工单位。3.合同总价款：指合同约定的工程完成所需的全部费用。4.预付款：指合同签订后甲方支付给乙方的合同总价款的30%。5.工程款：指甲方根据工程进度支付给乙方的合同总价款。6.质量保证金：指工程验收合格后，甲方保留的合同总价款的5%。7.不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服且对工程造成重大影响的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：乙方应提前通知甲方，并与甲方协商延期事宜。2.工程质量问题：乙方应按照甲方的要求及时整改，直到达到验收标准。3.工程款支付问题：甲方应按照约定及时支付工程款，如有疑问，双方可协商解决。