2024年建设工程设计合同例文(4篇)_第1页
2024年建设工程设计合同例文(4篇)_第2页
2024年建设工程设计合同例文(4篇)_第3页
2024年建设工程设计合同例文(4篇)_第4页
2024年建设工程设计合同例文(4篇)_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2024年建设工程设计合同例文建设工程设计合同是建设工程的重要法律文件,明确了双方的权利和义务,为工程的顺利进行提供了法律保障。本合同的签署双方分别为设计人和委托人。设计人应当根据委托人的要求,按照国家相关规定和标准,合理、科学地设计工程方案,确保工程质量,保障建设工程的安全、经济和合理性。委托人应当根据设计人的设计方案提供必要的协助和支持,并按照约定支付设计费用。设计合同一经签署即生效,双方应当严格履行合同约定,共同维护合同的有效性。根据合同法相关规定,设计合同应当具备以下几个基本要素:合同的当事人、合同的标的、合同的内容和合同的履行方式。在签署合同前,双方应当认真阅读合同内容,确保合同的真实有效。设计合同的内容应当明确具体,包括工程的设计范围、设计标准、设计费用、设计工期等相关事项。双方在合同履行过程中应当保持密切沟通,任何变更均需经双方协商一致达成书面变更协议。设计人在履行合同过程中,应当遵守职业道德和法律法规,不得泄露委托人的商业机密,应当对设计过程和设计成果进行严格保密。设计人应当严格按照合同约定的要求设计工程,确保设计符合相关法律法规和工程标准。委托人在履行合同过程中,应当按照约定支付设计费用,提供必要的技术资料和要求,确保设计的顺利进行。双方应当建立设计文件档案,并对设计文件进行严格管理和保存,确保设计文件的完整性和可追溯性。设计合同的最终目的是保障建设工程的质量和安全,为社会提供优质的公共设施和建筑。双方应当以诚实守信的态度履行合同,共同推动建设工程的顺利进行和完工。如若发生争议,双方应当友好协商解决,避免长时间的法律纠纷,确保合同的顺利履行。建设工程设计合同的签署不仅是双方合作的开始,更是建设工程质量和安全的保障。只有双方合作愉快,才能创造更美好的未来。2024年建设工程设计合同例文(2)项目名称:_____项目建设地点:_____合同编号:_____(由承接方编填)委托方:_____承接方:_____签订日期:_____委托方(甲方):_____承接方(乙方):_____甲方委托乙方承担工程设计,经双方协商一致,签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订:_____1.1《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》。1.2国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准:第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件:第四条乙方向甲方交付的设计文件:第五条甲方应支付合同项目的设计费为____元(取费计算标准详见表)。设计费的支付方法为:5.1本合同生效后____天内,甲方支付设计费总额的20%,计____元作为定金(本合同履行后,定金抵作设计费);5.2乙方提交_____设计文件后____天内,甲方支付设计费总额的____%,计____元。5.3乙方提交全部设计文件后____天内,甲方付清其余的设计费,计____元。第六条双方责任6.1甲方责任:_____6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费;6.1.3在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付;6.1.4甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的设计费;6.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时,甲方应支付赶工费;6.1.6甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件;6.1.7甲方应保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权索赔。6.2乙方责任:_____6.2.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件;6.2.2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方偿付赔偿金,赔偿金最多与免收的设计费金额相等;6.2.3由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二;6.2.4合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金;6.2.5乙方交付设计文件后,参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,可按所需工作量向甲方适当收取元咨询服务费;6.2.6乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况,甲方有权索赔。第七条其他7.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。7.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,乙方另收工本费。7.3本工程项目中,建筑材料、设备的加工定货,甲方需要乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。7.4甲方委托乙方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用,除制装费外,其他费用由甲方支付。7.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。7.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。7.7本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷,委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。7.8本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。7.9本合同一式八份,甲乙双方各执四份。7.10本合同双方签章后,在____日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后,本合同即行终止。委托方单位名称:_____承接方单位名称:_____(盖章)(盖章)法定代表人:_____法定代表人:_____单位地址:_____单位地址:_____电话:_____电话:_____传真:_____传真:_____开户银行:_____开户银行:_____银行帐号:_____银行帐号:_____签订合同代表(签字):_____签订合同代表(签字):_____日期:_____日期:_________年____月____日____年____月____日建设行政主管部门工商行政管理部门审查意见鉴证意见(盖章)(盖章)审查号:_____审查号:_____审查日期:_____审查日期:_________年____月____日____年____月____日2024年建设工程设计合同例文(3)合同编号:【合同编号】合同签订日期:【合同签订日期】甲方:地址:电话:法定代表人:乙方:地址:电话:法定代表人:鉴于甲方为进行某项建设工程项目而需要委托乙方提供设计服务,为明确双方权益和责任,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲乙双方经协商一致,签订了如下合同:第一条合同目的甲方委托乙方设计并提交建设工程项目的设计方案、图纸、技术文件等。第二条设计范围和要求1.甲方要求乙方按照国家有关法律、法规以及标准规范的要求进行设计,出具满足安全、经济、美观、环保等要求的设计图纸和技术文件。2.设计范围包括但不限于项目的总体布局、建筑物结构、给排水系统、电气系统、暖通空调系统、消防系统等。第三条合同约定的设计进度和完成时间1.乙方应按照甲方的要求制定设计进度计划,并及时提供给甲方,甲方对设计进度计划有权进行审核和调整。2.设计工作应按照合同约定的工期进行,乙方应保证按时完成合同约定的设计任务并提供相关文件。第四条技术指导和配合1.甲方应向乙方提供项目相关的技术资料、土地使用权证明及审批文件等必要文件。2.甲方应按时提供必要的技术指导和配合,协助乙方开展设计工作。第五条设计费用及支付方式1.设计费用总额为【设计费用总额】人民币,甲方应根据乙方提供的设计进度和阶段性成果支付设计费用。2.设计费用支付方式为【支付方式】方式,具体支付时间规定如下:(1)设计合同签订后,甲方应支付设计费用总额的【支付比例】作为预付款;(2)乙方按照设计进度完成设计任务的阶段,甲方应及时支付相应比例的设计费用;(3)设计任务完成后,甲方应支付剩余的设计费用。第六条知识产权及保密条款1.乙方在设计过程中产生的所有知识产权归甲方所有,乙方无条件向甲方转让相关知识产权。2.双方在合同履行过程中所取得的商业机密、技术资料等保密信息,双方应予以保密,不得向第三方泄露或使用。第七条合同变更和解除1.若双方对合同内容有任何变更或补充,应由双方以书面形式进行协商一致,并签订书面变更协议。2.若因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应及时协商解决,如无法解决,可依法解除合同。第八条争议解决1.双方因合同履行发生争议时,应通过友好协商解决;2.若协商不成,可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。第九条其他约定1.本合同以中文书写,签署后生效;2.本合同未尽事宜可由双方协商解决。甲方(盖章):法定代表人签字:乙方(盖章):法定代表人签字:【合同附件】1.项目背景资料2.设计进度计划3.设计费用支付方式4.其他相关协议和文件2024年建设工程设计合同例文(4)合同编号:XXXXX签订日期:XXXX年XX月XX日甲方:(委托人名称)地址:(委托人地址)联系人:(联系人姓名)联系电话:(联系电话)乙方:(承包方名称)地址:(承包方地址)联系人:(联系人姓名)联系电话:(联系电话)鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程设计,双方本着平等、自愿、诚信、互利的原则,经友好协商,达成如下合同:第一条项目内容1.1甲方委托乙方进行建设工程设计,具体要求如下:(具体要求)第二条设计费用2.1甲方委托乙方进行设计工作,支付设计费用XXXX元人民币(大写:XXXX元整),具体支付方式及时间如下:(具体支付方式及时间)2.2设计费包括乙方进行设计所需的人工费、经济费、必要的交通费、住宿费等费用。2.3如果因甲方原因导致项目终止,乙方已支付的设计费用不予退还。2.4如有超出合同范围的工作,甲方与乙方可以另行协商确定设计费用。第三条设计进度3.1乙方应按照甲方要求,在XX年XX月XX日前完成设计。3.2如果因乙方原因导致设计进度延迟,乙方应负责加快进度,并按照甲方的要求进行处

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论