转包工程施工合同范本(2024版)

编号：__________转包工程施工合同范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

转包工程施工合同范本(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同签订依据1.2合同当事人1.3合同文件的组成1.4合同的生效、变更和解除1.5合同的争议解决第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程总价第三章：合同主体3.1承包人的资质和能力3.2发包人的权利和义务3.3承包人的权利和义务第四章：施工范围和工程量4.1施工范围4.2工程量清单4.3工程量的增减第五章：施工进度5.1施工计划5.2施工进度调整5.3工期延误第六章：工程质量6.1质量标准6.2质量控制6.3质量验收第七章：工程安全7.1安全管理7.2安全事故处理7.3安全防护措施第八章：材料和设备8.1材料和设备供应8.2材料和设备质量8.3材料和设备验收第九章：工程造价和支付9.1工程造价9.2工程预付款9.3工程进度款9.4工程结算第十章：违约责任10.1承包人的违约行为10.2发包人的违约行为10.3违约责任的处理第十一章：争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁11.3诉讼第十二章：合同的变更和解除12.1合同变更的条件12.2合同解除的条件12.3变更和解除的程序第十三章：合同的终止和解除13.1合同终止的条件13.2合同解除的程序13.3合同终止和解除后的处理第十四章：其他14.1保密条款14.2不可抗力14.3附则合同编号_________第一章：总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的。1.2合同当事人发包人：（名称）地址：法定代表人：联系电话：承包人：（名称）地址：法定代表人：联系电话：1.3合同文件的组成（1）合同协议书；（2）合同；（3）附件；（4）双方签订的其他文件。1.4合同的生效、变更和解除本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的变更和解除必须经双方协商一致，并签订书面协议。1.5合同的争议解决合同争议的解决方式如下：（1）双方友好协商解决；（2）提交仲裁委员会仲裁；（3）向人民法院提起诉讼。第二章：工程概况2.1工程名称：（工程名称）2.2工程地点：（工程地点）2.3工程规模：（工程规模）2.4工程内容：（工程内容）2.5工程总价：（工程总价）第三章：合同主体3.1承包人的资质和能力承包人应具备国家规定的相应资质等级和能力，并具备完成工程所需的专业技术、设备和资金。3.2发包人的权利和义务发包人应按照合同约定提供施工场地、施工条件、材料和设备等，并支付工程价款。3.3承包人的权利和义务承包人应按照合同约定完成工程施工，保证工程质量、安全、进度等，并承担相应的费用。第四章：施工范围和工程量4.1施工范围施工范围包括：（具体施工范围）4.2工程量清单工程量清单详见附件。4.3工程量的增减工程量的增减按照双方协商确定的方式进行调整。第五章：施工进度5.1施工计划承包人应按照合同约定提交施工计划，并按照计划组织施工。5.2施工进度调整施工进度调整应经双方协商一致，并按照调整后的进度执行。5.3工期延误工期延误应按照合同约定承担相应的责任。第六章：工程质量6.1质量标准工程质量应符合国家规定的相应标准和合同约定的要求。6.2质量控制承包人应建立健全质量控制体系，确保工程质量。6.3质量验收工程验收按照合同约定进行，验收不合格的工程，承包人应按照要求进行整改。第八章：材料和设备8.1材料和设备供应发包人应按照合同约定供应材料和设备，并保证其质量。8.2材料和设备质量材料和设备质量应符合国家规定的相应标准和合同约定的要求。8.3材料和设备验收承包人应按照合同约定对材料和设备进行验收，并对验收不合格的材料和设备有权拒绝接收。第九章：工程造价和支付9.1工程造价工程造价按照合同约定的计价方式确定。9.2工程预付款发包人应在合同签订后的一定时间内支付工程预付款。9.3工程进度款承包人完成合同约定的工程进度后，发包人应支付相应的工程进度款。9.4工程结算工程竣工后，双方按照合同约定进行工程结算。第十章：违约责任10.1承包人的违约行为承包人未按照合同约定完成工程，或者工程质量不符合约定的，应承担违约责任。10.2发包人的违约行为发包人未按照合同约定支付工程价款或者提供施工条件的，应承担违约责任。10.3违约责任的处理违约责任按照合同约定处理，双方另有约定的除外。第十一章：争议解决11.1争议的解决方式合同争议可以通过友好协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。11.2仲裁双方可以选择仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。11.3诉讼如果双方不能通过协商、调解或者仲裁解决争议，可以向人民法院提起诉讼。第十二章：合同的变更和解除12.1合同变更的条件合同变更需要双方协商一致，并书面确认。12.2合同解除的条件合同解除需要双方协商一致，并书面确认。12.3变更和解除的程序合同变更或者解除的程序按照双方协商确定的方式进行。第十三章：合同的终止和解除13.1合同终止的条件合同终止的条件按照合同约定或者法律规定。13.2合同解除的程序合同解除的程序按照双方协商确定的方式进行。13.3合同终止和解除后的处理合同终止和解除后的处理按照合同约定或者双方协商确定的方式进行。第十四章：其他14.1保密条款双方应对合同内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，双方应协商解决。14.3附则本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。发包人签字：____________日期：____________承包人签字：____________日期：____________多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：工程变更管理甲方有权根据工程实际情况对工程进行变更，包括但不限于工程范围、工程量、工程设计等。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并承担因变更引起的额外费用。附加条款二：工程进度管理甲方有权根据工程实际情况对工程进度进行调整。乙方应按照甲方的要求，确保工程按时完成。如乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。附加条款三：工程质量控制甲方有权对工程的施工质量进行监督和检查。乙方应严格按照国家规定的标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。如乙方施工质量不符合约定，乙方应承担修复费用和违约责任。附加条款四：工程安全管理甲方有权对工程的安全管理进行监督和检查。乙方应严格按照国家规定的安全标准和甲方要求进行施工，确保工程施工安全。如乙方施工安全事故处理不当，乙方应承担相应的责任。附加条款五：材料和设备供应甲方有权对材料和设备供应进行监督和检查。乙方应按照合同约定，确保材料和设备的质量、数量和供应时间。如乙方供应的材料和设备不符合约定，乙方应承担更换和修复费用。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：工程变更管理乙方有权根据工程实际情况对工程进行变更，包括但不限于工程范围、工程量、工程设计等。甲方应根据乙方的变更要求，及时调整工程预算和工程进度计划，并承担因变更引起的额外费用。附加条款二：工程进度管理乙方有权根据工程实际情况对工程进度进行调整。甲方应按照乙方的要求，确保工程按时完成。如甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的违约责任。附加条款三：工程质量控制乙方有权对工程的施工质量进行监督和检查。甲方应严格按照国家规定的标准和乙方要求进行施工，确保工程质量。如甲方施工质量不符合约定，甲方应承担修复费用和违约责任。附加条款四：工程安全管理乙方有权对工程的安全管理进行监督和检查。甲方应严格按照国家规定的安全标准和乙方要求进行施工，确保工程施工安全。如甲方施工安全事故处理不当，甲方应承担相应的责任。附加条款五：材料和设备供应乙方有权对材料和设备供应进行监督和检查。甲方应按照合同约定，确保材料和设备的质量、数量和供应时间。如甲方供应的材料和设备不符合约定，甲方应承担更换和修复费用。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款一：中介机构的选定甲方和乙方同意共同选定一家具有资质的中介机构作为合同的监督和协调主体。中介机构负责对合同的履行进行监督，协调解决合同履行过程中的争议。附加条款二：中介机构的职责中介机构应公正、中立地履行监督和协调职责，包括但不限于审查乙方施工计划和工程进度，协调解决甲方和乙方之间的争议，确保合同的顺利履行。附加条款三：中介机构的费用中介机构的费用由甲方和乙方根据中介机构的工作量和实际情况协商确定。中介机构的费用应在合同中明确。附加条款四：中介机构的变更甲方和乙方同意，如中介机构不能履行合同职责，双方可以共同选定一家新的中介机构。新中介机构的选定和变更应按照本合同的约定进行。附加条款五：中介机构的信息保密中介机构应对合同内容和双方协商的信息予以保密，未经甲方和乙方同意不得向第三方披露。如中介机构违反保密义务，应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.材料和设备供应清单3.施工计划和进度表4.工程质量标准和要求5.安全防护措施方案6.合同变更记录7.工程验收标准和程序8.材料和设备验收记录9.进度款支付证明10.工程结算明细表11.事故报告和处理记录12.保密协议13.不可抗力证明文件14.仲裁协议或诉讼法院信息二、违约行为及认定：1.承包人未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定。2.发包人未按合同约定支付工程价款或提供施工条件。3.双方未按合同约定履行各自的权利和义务。4.材料和设备供应不符合合同约定或质量标准。5.工程进度延误或提前完成未经双方协商一致。6.工程安全事故处理不当或未采取必要的安全防护措施。7.违反保密义务，未经对方同意向第三方披露合同信息。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约行为：合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.工程变更：合同履行过程中，因客观原因导致工程内容、规模、标准等发生变化。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理，并作出具有法律约束力的裁决。6.诉讼：通过人民法院对合同争议进行司法解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更导致额外费用：双方协商确定变更后的工程价款和支付方式。2.工程进度延误：协商确定合理的工期