建设工程合同担保体现(2024版)

编号：__________建设工程合同担保体现(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程合同担保体现(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同定义1.2合同适用范围1.3合同签订主体1.4合同签订地点和时间1.5合同语言文字1.6合同法律效力第二章：合同主体2.1发包人2.2承包人2.3担保人第三章：工程概况3.1工程建设项目名称3.2工程建设地点3.3工程建设规模3.4工程投资估算3.5工程质量标准第四章：担保方式4.1保证担保4.1.1担保人及担保范围4.1.2担保金额4.1.3担保期限4.2抵押担保4.2.1抵押物范围4.2.2抵押物价值评估4.2.3抵押物登记4.3质押担保4.3.1质押权利范围4.3.2质押权利价值评估4.3.3质押权利登记4.4信用担保4.4.1信用担保条件4.4.2信用担保期限第五章：担保责任5.1担保人的保证责任5.2抵押人的抵押责任5.3出质人的质押责任5.4信用担保人的责任第六章：担保的实现6.1担保的启动条件6.2担保的实现程序6.3担保财产的处置6.4担保权利的终止第七章：合同的履行7.1发包人的义务7.2承包人的义务7.3担保人的义务第八章：合同的变更和解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件第九章：合同的违约责任9.1违约责任认定9.2违约责任承担第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼管辖第十一章：合同的终止11.1合同终止条件11.2合同终止后的处理第十二章：合同的附则12.1合同的生效12.2合同的续签12.3合同的解除第十三章：附件13.1担保文件13.2工程设计文件13.3工程预算文件第十四章：其他14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3法律、法规规定的其他事项合同编号_________第一章：总则1.1合同定义：本合同是指由发包人与承包人签订的，为保障工程建设项目的顺利完成，由担保人提供担保的书面协议。1.2合同适用范围：本合同适用于中华人民共和国境内的所有建设工程合同担保业务。1.3合同签订主体：发包人、承包人和担保人。1.4合同签订地点和时间：合同签订地点为中华人民共和国__________，合同签订时间为__________年__________月__________日。1.5合同语言文字：本合同的文字语言为中文。1.6合同法律效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。第二章：合同主体2.1发包人：指根据合同约定，负责工程建设项目的投资、组织、管理和监督的法人或其他组织。2.2承包人：指根据合同约定，负责工程建设项目的施工、设备供应、材料供应等工作的法人或其他组织。2.3担保人：指根据合同约定，为承包人的履行合同义务提供担保的法人或其他组织。第三章：工程概况3.1工程建设项目名称：__________。3.2工程建设地点：__________。3.3工程建设规模：__________。3.4工程投资估算：__________万元。3.5工程质量标准：按照《建设工程质量管理条例》和行业标准执行。第四章：担保方式4.1保证担保4.1.1担保人及担保范围：担保人为__________，担保范围包括承包人履行合同义务的一切债务。4.1.2担保金额：担保金额为__________万元。4.1.3担保期限：担保期限为__________年，自工程竣工验收合格之日起算。4.2抵押担保4.2.1抵押物范围：抵押物范围包括承包人的设备、材料等。4.2.2抵押物价值评估：抵押物价值评估由双方共同认可的第三方机构进行。4.2.3抵押物登记：抵押物登记按照中华人民共和国相关法律法规进行。4.3质押担保4.3.1质押权利范围：质押权利范围包括承包人的应收账款、知识产权等。4.3.2质押权利价值评估：质押权利价值评估由双方共同认可的第三方机构进行。4.3.3质押权利登记：质押权利登记按照中华人民共和国相关法律法规进行。4.4信用担保4.4.1信用担保条件：信用担保条件包括承包人的信用记录、财务状况等。4.4.2信用担保期限：信用担保期限为__________年，自工程竣工验收合格之日起算。第五章：担保责任5.1担保人的保证责任：担保人对承包人的债务承担连带责任。5.2抵押人的抵押责任：抵押人对抵押物的价值承担担保责任。5.3出质人的质押责任：出质人对质押权利的价值承担担保责任。5.4信用担保人的责任：信用担保人对承包人的信用状况承担担保责任。第六章：担保的实现6.1担保的启动条件：当承包人未履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，发包人有权启动担保。6.2担保的实现程序：担保的实现程序按照中华人民共和国相关法律法规进行。6.3担保财产的处置：担保财产的处置按照中华人民共和国相关法律法规进行。6.4担保权利的终止：担保权利的终止条件由双方在合同中约定。第八章：合同的变更和解除8.1合同变更条件：合同变更条件包括双方协商一致、法律法规变化等。8.2合同解除条件：合同解除条件包括双方协商一致、不可抗力等。第九章：合同的违约责任9.1违约责任认定：违约责任认定按照中华人民共和国相关法律法规进行。9.2违约责任承担：违约责任承担包括违约金、赔偿损失等。第十章：争议解决10.1争议解决方式：争议解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼等。10.2仲裁或诉讼管辖：仲裁或诉讼管辖按照双方约定或法律规定进行。第十一章：合同的终止11.1合同终止条件：合同终止条件包括工程竣工、合同履行完毕等。11.2合同终止后的处理：合同终止后的处理包括结算、清理现场等。第十二章：合同的附则12.1合同的生效：合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的续签：合同续签需双方协商一致，并签订书面协议。12.3合同的解除：合同解除需双方协商一致，并签订书面协议。第十三章：附件13.1担保文件：担保文件包括保证函、抵押登记证明等。13.2工程设计文件：工程设计文件包括工程设计图纸、技术要求等。13.3工程预算文件：工程预算文件包括工程预算表、费用明细等。第十四章：其他14.1保密条款：双方应对合同内容和工程信息保密，未经对方同意不得泄露。14.2不可抗力条款：不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，导致合同不能履行或部分履行时，双方互不承担责任。14.3法律、法规规定的其他事项：根据中华人民共和国相关法律法规规定，双方应遵守的其他事项。发包人（盖章）：_________________________授权代表（签字）：_________________________承包人（盖章）：_________________________授权代表（签字）：_________________________担保人（盖章）：_________________________授权代表（签字）：_________________________签订日期：__________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应按照甲方要求进行采购。如乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担相应责任。1.2工程进度调整：甲方有权根据项目需求调整工程进度。如乙方未按照甲方要求的进度完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期违约金。1.3工程质量把控：甲方有权对工程质量进行把控，要求乙方按照合同约定的质量标准进行施工。如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工。1.4工程变更：如因甲方需求变更导致工程量增加或减少，甲方有权要求乙方按照变更后的工程量进行施工。如乙方未按照甲方要求进行施工，甲方有权要求乙方承担相应责任。1.5甲方人员现场监督：甲方有权指派人员到施工现场进行监督。乙方应积极配合甲方人员的监督工作，提供必要的便利条件。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方自主采购材料：乙方应按照合同约定的质量、数量和价格自行采购工程所需材料。如乙方采购的材料不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应责任。2.2乙方施工方案：乙方应根据工程实际情况制定施工方案，并提交甲方审批。如乙方未按照审批通过的施工方案施工，甲方有权要求乙方承担相应责任。2.3乙方工程进度：乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方未按照约定工期完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期违约金。2.4乙方工程质量：乙方应对施工质量承担全权责任。如工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工，并承担相应费用。2.5乙方安全生产：乙方应严格按照国家安全生产法规和甲方要求进行施工，确保施工现场的安全。如乙方在施工过程中发生安全事故，甲方有权要求乙方承担相应责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，协助双方履行合同义务。如第三方中介未履行协调职责，导致合同纠纷，甲方有权要求第三方中介承担相应责任。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方和乙方协商确定。如双方未能就中介费用达成一致，甲方有权要求乙方承担相应费用。3.3第三方中介的违约：如第三方中介在履行过程中出现违约行为，甲方有权要求第三方中介承担相应责任。如第三方中介的违约行为导致甲方损失，甲方有权要求乙方承担相应责任。3.4第三方中介的更换：甲方和乙方均有权提出更换第三方中介的要求。如双方同意更换，应签订书面协议并注明新中介的职责和费用。3.5第三方中介的保密义务：第三方中介应对合同内容及双方商业秘密保密，未经甲方和乙方同意不得泄露。如第三方中介违反保密义务，导致合同纠纷或损失，甲方有权要求第三方中介承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.担保文件保证函抵押登记证明质押权利价值评估报告2.工程设计文件工程设计图纸技术要求说明3.工程预算文件工程预算表费用明细清单4.材料采购清单材料质量标准材料供应商资质证明5.施工方案施工进度计划施工工艺说明6.安全生产措施安全管理制度安全防护设施配置清单7.第三方中介协议中介服务合同中介费用支付凭证二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定提供施工场地未按约定支付工程款项未按约定时间提供设计图纸或技术要求2.乙方违约行为未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未按约定采购材料或使用不合格材料3.第三方中介违约行为未按约定履行协调职责泄露合同内容及商业秘密未按约定时间提供服务或服务质量不符合要求三、法律名词及解释：1.合同履行：合同各方按照约定履行各自的权利和义务。2.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.连带责任：指多个债务人对同一债务承担共同责任。5.保密义务：合同各方对合同内容及商业秘密负有保密义务，不得泄露给第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误原因：设计变更、材料供应不及时、施工方案不合理等。解决办法：调整施工方案、优化材料供应流程、加强项目协调。2.工程质量问题