




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版涵洞工程劳务分包单价及工期延误赔偿合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1承包方2.2发包方3.工程范围与内容3.1工程概述3.2工程内容4.劳务分包单价4.1劳务分包单价构成4.2单价计算方法5.工期安排与延误赔偿5.1工期安排5.2工期延误赔偿6.质量要求与验收标准6.1质量要求6.2验收标准7.安全生产与环境保护7.1安全生产7.2环境保护8.付款方式与进度8.1付款方式8.2付款进度9.材料供应与验收9.1材料供应9.2材料验收10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效与终止13.1合同生效13.2合同终止14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“涵洞工程”指本合同所涉及的具体涵洞工程项目的建设、施工、验收及保修等工作。1.1.2“劳务分包单价”指根据工程量清单和劳务分包合同约定,每完成一定量工作所需支付的费用。1.1.3“工期”指合同约定的工程完成期限。1.1.4“工期延误”指实际完成工程时间超过合同约定的工期。1.1.5“质量要求”指符合国家或行业相关标准和规范的要求。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义,如有歧义,以合同双方协商一致的解释为准。2.合同双方2.1承包方2.1.1名称:________2.1.2地址:________2.1.3法定代表人:________2.1.4联系方式:________2.2发包方2.2.1名称:________2.2.2地址:________2.2.3法定代表人:________2.2.4联系方式:________3.工程范围与内容3.1工程概述3.1.1工程名称:________3.1.2工程地点:________3.1.3工程规模:________3.2工程内容3.2.1主要工程内容:涵洞主体结构施工、基础处理、防水处理等。3.2.2辅助工程内容:临时设施搭建、材料运输、设备租赁等。4.劳务分包单价4.1劳务分包单价构成4.1.1工程量清单中所列各项劳务单价。4.1.2材料费、设备租赁费、临时设施费等。4.1.3人工费、机械使用费、管理费、利润等。4.2单价计算方法4.2.1根据工程量清单,按国家或行业相关标准计算。4.2.2劳务分包单价应包含税费。5.工期安排与延误赔偿5.1工期安排5.1.1合同工期:____年____月____日至____年____月____日。5.1.2分阶段工期安排:____年____月____日至____年____月____日;____年____月____日至____年____月____日;____年____月____日至____年____月____日。5.2工期延误赔偿5.2.1工期延误赔偿标准:每日赔偿合同总价款的____%。5.2.2工期延误赔偿方式:按实际延误天数计算,累计赔偿金额不得超过合同总价款的____%。6.质量要求与验收标准6.1质量要求6.1.1工程质量应符合国家或行业相关标准和规范的要求。6.1.2工程质量应符合设计文件和施工图纸的要求。6.2验收标准6.2.1工程质量验收应按照国家或行业相关标准和规范进行。6.2.2工程质量验收应分阶段进行,每阶段验收合格后方可进行下一阶段的施工。8.付款方式与进度8.1付款方式8.1.1付款方式为分阶段支付,包括预付款、进度款和竣工结算款。8.1.2预付款:合同签订后____个工作日内,发包方支付合同总价款的____%作为预付款。8.1.3进度款:按工程进度分段支付,每个阶段完成后____个工作日内,发包方支付该阶段工程款。8.1.4竣工结算款:工程竣工验收合格后____个工作日内,发包方支付合同总价款的____%作为竣工结算款。8.2付款进度8.2.1第一阶段进度款:完成工程量的____%,支付该阶段工程款的____%。8.2.2第二阶段进度款:完成工程量的____%,支付该阶段工程款的____%。8.2.3第三阶段进度款:完成工程量的____%,支付该阶段工程款的____%。9.材料供应与验收9.1材料供应9.1.1承包方负责材料的采购、运输和保管。9.1.2承包方应确保所供材料符合质量要求和国家标准。9.2材料验收9.2.1发包方应在材料进场后____个工作日内进行验收。9.2.2验收不合格的材料,承包方应在____个工作日内进行更换或退货。10.合同变更与解除10.1合同变更10.1.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。10.1.2合同变更不得违反国家法律法规和合同约定。10.2合同解除10.2.1.1发包方未按合同约定支付工程款;10.2.1.2承包方严重违约,经催告后仍不履行;10.2.1.3发生不可抗力事件,导致合同无法履行。11.违约责任11.1违约情形11.1.1承包方未按合同约定完成工程;11.1.2承包方提供的材料不符合质量要求;11.1.3发包方未按合同约定支付工程款;11.2违约责任11.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议;12.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1双方同意将争议提交至________仲裁委员会仲裁。13.合同生效与终止13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2合同终止13.2.1合同因下列原因终止:13.2.1.1合同约定的工期届满,工程竣工验收合格;13.2.1.2合同解除;13.2.1.3合同约定的其他终止情形。14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.1.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2其他约定事项二14.2.1本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。14.3其他约定事项三14.3.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的定义与范围1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同或单独委托介入合同履行过程中的个人或机构,包括但不限于中介方、监理方、检测方、评估方等。1.2第三方介入的范围包括但不限于工程管理、质量控制、进度监控、合同执行监督、争议解决等。2.第三方的责任与权利2.1第三方的责任2.1.1第三方应按照合同约定或委托方的指令,履行其职责,确保合同的顺利履行。2.1.2第三方对因其自身原因造成的合同履行延误、质量不合格、费用超支等后果承担相应的责任。2.2第三方的权利2.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以履行其职责。2.2.2第三方有权对甲乙双方的履约情况进行监督,并提出合理化建议。3.第三方介入的程序3.1第三方的选择3.1.1甲乙双方应共同或单独选择第三方,并签订相应的委托合同。3.1.2第三方的选择应遵循公开、公平、公正的原则。3.2第三方的介入3.2.1第三方介入后,应向甲乙双方提交介入计划,明确介入的具体内容、时间安排和预期目标。3.2.2第三方应定期向甲乙双方报告介入进展情况,并及时沟通解决介入过程中出现的问题。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分4.1.1第三方应向甲方提供独立、客观的第三方意见,甲方有权根据第三方意见进行决策。4.1.2第三方不得泄露甲方商业秘密,不得损害甲方合法权益。4.2第三方与乙方的划分4.2.1第三方应协助乙方完成合同约定的各项任务,并确保乙方按照合同约定履行义务。4.2.2第三方不得泄露乙方商业秘密,不得损害乙方合法权益。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额5.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在委托合同中约定,最高不超过合同总价款的____%。5.1.2第三方的责任限额应包括因其过错导致的合同履行延误、质量不合格、费用超支等后果。5.2责任限额的调整5.2.1如第三方在履行职责过程中遇到不可抗力等因素,导致责任限额无法达到预期目标,甲乙双方可协商调整责任限额。6.第三方的报酬与支付6.1第三方的报酬6.1.1第三方的报酬应根据委托合同约定,包括但不限于服务费、咨询费、监理费等。6.1.2第三方的报酬应在合同履行过程中分阶段支付。6.2报酬的支付6.2.1第三方应在每个服务阶段完成后,向甲乙双方提交服务报告和报酬清单。6.2.2甲乙双方应在收到服务报告和报酬清单后____个工作日内支付相应报酬。7.第三方的变更与退出7.1第三方的变更7.1.1如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。7.1.2第三方变更后,原第三方责任和权利由新第三方继承。7.2第三方的退出7.2.1第三方在合同履行过程中,如因自身原因退出,应提前____个工作日通知甲乙双方。7.2.2第三方退出后,甲乙双方应共同协商确定新第三方或自行履行相关职责。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单1.1详细列出涵洞工程的所有分项工程量,包括但不限于土方、混凝土、钢筋、砌体等。1.2工程量清单应包含单位、数量、单价、合价等信息。2.劳务分包合同2.1明确劳务分包的内容、单价、工期、质量要求等。2.2劳务分包合同应附有劳务分包单位资质证明。3.设计文件及施工图纸3.1包含涵洞工程的设计方案、施工图纸、技术规范等。3.2设计文件及施工图纸应由具备相应资质的设计单位提供。4.材料清单及质量保证书4.1列出涵洞工程所需的所有材料,包括材料名称、规格、数量、品牌等。4.2材料清单应附有材料供应商的质量保证书。5.工程进度计划5.1包含涵洞工程的分阶段进度计划,包括各阶段的开始和结束时间。5.2工程进度计划应附有相应的节点验收标准。6.质量验收报告6.1包含涵洞工程的分阶段质量验收报告,包括验收时间、验收内容、验收结果等。6.2质量验收报告应由具备相应资质的监理单位或检测机构出具。7.付款凭证7.1包含甲乙双方在合同履行过程中的付款凭证,包括银行转账记录、发票等。7.2付款凭证应与合同约定的付款进度相符。8.争议解决协议8.1包含甲乙双方在合同履行过程中产生的争议解决协议,包括争议解决方式、机构等。8.2争议解决协议应由双方签字(或盖章)确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1承包方未按合同约定完成工程1.2承包方提供的材料不符合质量要求1.3发包方未按合同约定支付工程款1.4第三方未能履行其职责,导致合同履行延误或质量不合格2.责任认定标准2.1违约行为的认定标准参照国家或行业相关法律法规及合同约定。2.2责任认定标准包括但不限于:2.2.1违约行为的发生时间、地点、原因等;2.2.2违约行为对合同履行的影响程度;2.2.3违约行为的严重性。3.违约责任认定示例3.1承包方未按合同约定完成工程,导致工期延误____天。3.1.1违约责任认定:承包方应承担工期延误的违约责任,每日赔偿合同总价款的____%。3.2承包方提供的材料不符合质量要求,经检测不合格。3.2.1违约责任认定:承包方应承担材料不合格的违约责任,包括更换不合格材料、赔偿损失等。3.3发包方未按合同约定支付工程款,导致承包方停工____天。3.3.1违约责任认定:发包方应承担未按时支付工程款的违约责任,每日赔偿承包方停工损失的____%。3.4第三方未能履行其职责,导致合同履行延误____天。3.4.1违约责任认定:第三方应承担未能履行职责的违约责任,赔偿由此造成的损失。全文完。二零二四版涵洞工程劳务分包单价及工期延误赔偿合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2定义2.合同双方2.1分包方2.2总包方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.劳务分包单价4.1劳务分包单价组成4.2单价计算方法4.3单价调整机制5.工期安排5.1工期计划5.2工期延误责任5.3工期延误赔偿6.劳务人员管理6.1劳务人员配备6.2劳务人员培训6.3劳务人员福利7.工程进度与验收7.1工程进度要求7.2工程验收标准7.3工程验收程序8.质量要求与保证8.1质量标准8.2质量保证措施8.3质量责任9.付款方式与结算9.1付款方式9.2付款进度9.3结算方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止的程序12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力处理13.3不可抗力责任14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同生效与终止的程序第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语1.1.1“涵洞工程”指本合同中约定的涵洞施工项目。1.1.2“劳务分包单价”指涵洞工程中各项劳务作业的单价。1.1.3“工期”指涵洞工程从开工到完工的预计时间。1.1.4“工期延误”指实际工期超过合同约定工期的现象。1.2定义1.2.1“本合同”指双方签订的《二零二四版涵洞工程劳务分包单价及工期延误赔偿合同》。1.2.2“分包方”指承担涵洞工程劳务分包的乙方。1.2.3“总包方”指承担涵洞工程总包的甲方。2.合同双方2.1分包方2.1.1分包方全称:_______2.1.2分包方地址:_______2.1.3分包方法定代表人:_______2.2总包方2.2.1总包方全称:_______2.2.2总包方地址:_______2.2.3总包方法定代表人:_______3.工程概况3.1工程名称:_______3.2工程地点:_______3.3工程规模:_______3.4工程内容:涵洞土方开挖、基础处理、涵洞结构施工等。4.劳务分包单价4.1劳务分包单价组成4.1.1包含人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。4.1.2单价按照《涵洞工程劳务分包单价表》执行。4.2单价计算方法4.2.1人工费按照《劳务人员工资标准》计算。4.2.2材料费按照《材料价格清单》计算。4.2.3机械使用费按照《机械使用费标准》计算。4.3单价调整机制4.3.1在合同执行期间,如遇政策调整、市场价格变动等情况,双方可协商调整单价。5.工期安排5.1工期计划5.1.1涵洞工程总工期为_______个月。5.1.2各阶段工期及节点时间按照《工程进度计划》执行。5.2工期延误责任5.2.1由于分包方原因导致工期延误,分包方应承担相应的责任。5.3工期延误赔偿5.3.1因分包方原因导致工期延误,每延误一天,分包方应向总包方支付_______元的工期延误赔偿。6.劳务人员管理6.1劳务人员配备6.1.1分包方应按照合同约定,配备充足、合格的劳务人员。6.2劳务人员培训6.2.1分包方应对劳务人员进行必要的技术和安全培训。6.3劳务人员福利6.3.1分包方应按照国家规定和合同约定,为劳务人员提供相应的福利待遇。8.质量要求与保证8.1质量标准8.1.1涵洞工程应按照国家相关质量标准执行。8.1.2施工过程中,分包方应确保工程质量达到设计要求。8.2质量保证措施8.2.1分包方应建立完善的质量管理体系,确保施工过程符合质量标准。8.2.2分包方应进行质量自检,并对质量不合格的工程进行整改。8.3质量责任8.3.1分包方对施工过程中的质量问题承担全部责任。8.3.2如因分包方原因导致工程质量不合格,分包方应承担相应的修复费用。9.付款方式与结算9.1付款方式9.1.1分包方提交工程进度报告及相关证明材料,总包方按合同约定支付进度款。9.1.2结算方式为月结,每月结算一次。9.2付款进度9.2.1工程开工后,分包方每月提交工程进度报告,总包方在收到报告后5个工作日内支付当月进度款。9.3结算方式9.3.1结算时,总包方根据分包方提交的工程量清单及单价,计算当月应付款项。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。10.1.2如协商不成,可提交合同约定的争议解决机构进行调解或仲裁。10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后15日内,共同选定争议解决机构。10.2.2争议解决机构在收到争议材料后,应在30日内作出裁决。10.3争议解决机构10.3.1争议解决机构为_______。11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1任何一方违反合同约定,另一方有权解除合同。11.2合同终止条件11.2.1工程完工且验收合格,合同终止。11.3合同解除与终止的程序11.3.1双方协商一致解除合同,签订解除合同协议。11.3.2一方违约,另一方按合同约定解除合同。12.违约责任12.1违约行为12.1.1双方违反合同约定的行为。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额按合同约定或实际损失计算。13.不可抗力13.1不可抗力定义13.1.1不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可预见、不可避免、不可克服的原因,导致合同无法履行。13.2不可抗力处理13.2.1发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并采取措施减少损失。13.3不可抗力责任13.3.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后,本合同生效。14.2合同终止条件14.2.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同。14.3合同生效与终止的程序14.3.1合同生效后,双方应按照合同约定履行义务。14.3.2合同终止后,双方应结清剩余款项,办理相关手续。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1“第三方”指在本合同执行过程中,为协助合同履行而介入的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、调解机构等。15.2第三方责任15.2.1第三方在合同约定范围内,对合同履行提供专业服务,并对自己的服务承担相应责任。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定,对合同履行情况进行监督、检查和评估。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方、乙方之间为委托与被委托关系,第三方对甲方、乙方负责。15.4.2第三方与甲方、乙方为独立的法人或自然人,各自承担自己的法律责任。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时需增加的额外条款及说明16.1甲方责任16.1.1甲方应确保第三方具备履行合同所需的专业能力和资质。16.1.2甲方应与第三方签订委托协议,明确双方的权利和义务。16.2乙方责任16.2.1乙方应积极配合第三方的工作,提供必要的资料和协助。16.2.2乙方应接受第三方对工程质量和进度的监督和检查。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在本合同项下的责任限额,按照合同约定或第三方自身承担的能力确定。17.1.2第三方责任限额包括但不限于因第三方原因造成的直接损失、间接损失和违约责任。17.2责任限额的约定方式17.2.1.1以合同总价的一定比例作为责任限额;17.2.1.2以实际损失的一定比例作为责任限额;17.2.1.3以第三方自身承担能力确定的责任限额。17.3责任限额的调整17.3.1在合同履行过程中,如遇政策调整、市场价格变动等情况,双方可协商调整第三方责任限额。18.第三方介入的程序18.1甲方或乙方提出第三方介入需求,经双方协商一致后,确定第三方介入的时机和范围。18.2甲方与第三方签订委托协议,明确双方的权利和义务。18.3第三方根据委托协议,对合同履行情况进行监督、检查和评估。18.4甲方、乙方和第三方应保持沟通,及时解决合同履行过程中出现的问题。19.第三方介入的费用19.1第三方介入的费用,按照合同约定或双方协商确定。19.2第三方介入的费用,由甲方或乙方承担,具体由委托协议约定。19.3第三方介入的费用,应在合同履行过程中及时支付。20.第三方介入的终止20.1在合同履行过程中,如第三方完成委托任务,或因合同解除等原因,第三方介入终止。20.2第三方介入终止后,甲方、乙方和第三方应进行结算,结清相关费用。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《涵洞工程劳务分包单价表》详细要求:列出涵洞工程中各项劳务作业的单价,包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。说明:单价表应包含不同作业类型和工程量,以及相应的单价。2.《劳务人员工资标准》详细要求:明确不同工种和岗位的工资标准,包括基本工资、加班工资、津贴等。说明:工资标准应遵循国家相关法律法规,并根据地区和行业标准进行调整。3.《材料价格清单》详细要求:列出涵洞工程所需材料的名称、规格、数量和单价。说明:价格清单应定期更新,以反映市场价格变动。4.《机械使用费标准》详细要求:明确不同机械设备的租赁费用、使用费用和维护费用。说明:机械使用费标准应考虑设备型号、使用时间等因素。5.《工程进度计划》详细要求:详细列出工程各阶段的工期安排、节点时间和关键线路。说明:进度计划应具有可操作性和灵活性,以便根据实际情况进行调整。6.《质量标准》详细要求:明确涵洞工程的质量标准,包括材料、施工工艺、验收标准等。说明:质量标准应参照国家相关质量标准和行业规范。7.《争议解决机构选择书》详细要求:双方共同选定争议解决机构,包括调解机构或仲裁机构。说明:选择书应明确争议解决机构的名称、地址和联系方式。8.《解除合同协议》详细要求:当合同解除时,双方应签订解除合同协议,明确解除原因、责任划分和后续事宜。说明:协议应详细列明解除合同的具体条款和双方的权利义务。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1分包方未按合同约定的时间完成工程。1.2分包方施工过程中出现质量问题,未按约定进行整改。1.3分包方未按合同约定支付进度款。1.4甲方未按合同约定支付工程款。1.5第三方未按委托协议履行职责。2.违约责任认定标准2.1违约行为的认定标准:2.1.1违约行为的发生;2.1.2违约行为对合同履行造成的影响;2.1.3违约行为的严重程度。2.2违约责任认定:2.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;2.2.2违约责任的具体金额根据违约行为对合同履行造成的影响和严重程度确定。3.违约责任示例说明3.1分包方未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误。违约责任:分包方应支付工期延误赔偿金,具体金额根据合同约定的赔偿标准计算。3.2分包方施工过程中出现质量问题,未按约定进行整改。违约责任:分包方应承担修复费用,并支付违约金。3.3分包方未按合同约定支付进度款。违约责任:分包方应支付滞纳金,并承担违约责任。3.4甲方未按合同约定支付工程款。违约责任:甲方应支付逾期付款利息,并承担违约责任。3.5第三方未按委托协议履行职责。违约责任:第三方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。全文完。二零二四版涵洞工程劳务分包单价及工期延误赔偿合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别3.工程内容3.1主要工程内容3.2辅助工程内容4.劳务分包单价4.1工程量清单4.2单价组成4.3付款方式5.工期安排5.1总工期5.2各阶段工期5.3延期责任6.质量要求6.1工程质量标准6.2质量检测6.3质量责任7.安全生产7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3事故处理8.付款及结算8.1付款进度8.2付款方式8.3结算方式9.违约责任9.1分包方违约责任9.2总包方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.其他约定12.1不可抗力12.2合同变更12.3合同解除13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:劳务分包单价明细13.3附件三:安全生产措施14.合同签署14.1签署日期14.2签署人第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:X劳务分包有限公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方注册地址:省市区路号1.1.4分包方联系电话:1381.1.5分包方开户银行及账号:银行分行,账号01.2总包方信息1.2.1总包方名称:工程建设有限公司1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方注册地址:省市区路号1.2.4总包方联系电话:13956781.2.5总包方开户银行及账号:银行分行,账号87654321092.工程概况2.1工程名称:公路涵洞工程2.2工程地点:省市县2.3工程规模:全长公里,涵洞数量座2.4工程类别:公路工程3.工程内容3.1主要工程内容3.1.1涵洞主体结构施工3.1.2涵洞基础施工3.1.3涵洞防水施工3.1.4涵洞排水系统施工3.2辅助工程内容3.2.1施工便道及临时设施建设3.2.2施工场地平整及排水3.2.3施工垃圾清运4.劳务分包单价4.1工程量清单4.1.1涵洞主体结构工程量:立方米4.1.2涵洞基础工程量:立方米4.1.3涵洞防水工程量:平方米4.1.4涵洞排水系统工程量:米4.2单价组成4.2.1人工费:元/工日4.2.2材料费:元/吨4.2.3机械费:元/台班4.3付款方式4.3.1分阶段付款:按工程进度分阶段支付4.3.2付款比例:每阶段支付%5.工期安排5.1总工期:个月5.2各阶段工期5.2.1涵洞主体结构施工:个月5.2.2涵洞基础施工:个月5.2.3涵洞防水施工:个月5.2.4涵洞排水系统施工:个月5.3延期责任5.3.1分包方原因导致的工期延误,按每日元向总包方支付违约金5.3.2总包方原因导致的工期延误,总包方负责赔偿分包方因延误造成的损失6.质量要求6.1工程质量标准:符合国家及行业相关质量标准6.2质量检测:按工程进度进行质量检测,检测合格后方可进行下一阶段施工6.3质量责任:分包方对施工质量负责,总包方对工程整体质量负责7.安全生产7.1安全生产责任制:分包方负责施工过程中的安全生产,总包方负责工程整体安全生产7.2安全生产措施:制定安全生产方案,加强安全教育,落实安全防护措施7.3事故处理:发生安全事故,及时上报,按相关规定处理8.付款及结算8.1付款进度8.1.1预付款:合同签订后日内支付合同总额的%8.1.2进度款:根据工程进度分期支付,每阶段支付%,累计支付至合同总额的%8.1.3验收款:工程验收合格后日内支付合同总额的%8.1.4保修金:工程竣工后支付合同总额的%作为保修金,保修期满无质量问题后无息退还8.2付款方式8.2.1银行转账:通过银行转账方式支付至指定账户8.2.2现金支付:特殊情况下的现金支付需双方协商一致8.3结算方式8.3.1结算依据:以工程量清单、单价、付款进度及实际完成情况为结算依据8.3.2结算时间:每月日前提交结算报告,日内完成结算支付9.违约责任9.1分包方违约责任9.1.1未按时完成工程,每延迟一日向总包方支付元违约金9.1.2工程质量不符合约定,负责返工并承担由此产生的全部费用9.1.3违反安全生产规定,承担相应法律责任及赔偿损失9.2总包方违约责任9.2.1未按时支付款项,每延迟一日向分包方支付元违约金9.2.2未按约定提供施工条件,导致工程延误,承担相应责任9.2.3因总包方原因导致工程无法继续施工,赔偿分包方损失10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方友好协商解决10.1.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁10.1.3仲裁不成,依法向人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1仲裁委员会11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2预付款支付11.1.3合同报相关主管部门备案11.2合同终止条件11.2.1工程竣工并验收合格11.2.2双方协商一致解除合同11.2.3因不可抗力导致合同无法履行12.其他约定12.1不可抗力12.1.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任12.1.2不可抗力事件发生后,应及时通知对方并提供相关证明12.2合同变更12.2.1合同变更需经双方书面同意12.2.2变更后的合同条款与本合同具有同等法律效力12.3合同解除12.3.1因一方违约导致合同无法履行,另一方有权解除合同12.3.2合同解除后,双方应按照合同约定处理相关事宜13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:劳务分包单价明细13.3附件三:安全生产措施14.合同签署14.1签署日期:年月日14.2签署人:(分包方法定代表人)、(总包方法定代表人)第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方一致同意,介入合同履行过程中的独立第三方。15.1.2第三方可以是监理方、咨询方、评估方、保险方或其他任何甲乙双方认可的第三方。15.2第三方的职责15.2.1第三方应按照甲乙双方的要求,履行合同规定的职责。15.2.2第三方应保持独立性和公正性,不得偏袒任何一方。16.第三方介入的条件16.1.1甲乙双方书面同意;16.1.2第三方具备相应的资质和能力;16.1.3第三方介入不会影响合同的正常履行。17.第三方介入的程序17.1第三方介入前,甲乙双方应签订《第三方介入协议》;17.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额;17.3第三方介入协议应经甲乙双方签字盖章后生效。18.第三方权利与义务18.1第三方权利18.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料;18.1.2第三方有权对合同履行情况进行监督和检查;18.1.3第三方有权提出意见和建议。18.2第三方义务18.2.1第三方应按照合同规定履行职责;18.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密;18.2.3第三方应按照合同约定承担相应的责任。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额19.1.1第三方因履行职责过程中产生的任何损失,其责任限额不超过《第三方介入协议》中约定的金额;19.1.2若第三方因故意或重大过失导致甲乙双方损失,第三方应承担全部赔偿责任。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方的划分20.1.1第三方对甲方提供的服务或产品负责;20.1.2甲方对第三方的行为不承担责任,除非甲方明知或应知第三方行为违法或违反合同约定。20.2第三方与乙方的划分20.2.1第三方对乙方提供的服务或产品负责;2
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 招标合同协议书专用条款
- 奢侈品转让合同协议书
- 外协合同协议书怎么写
- 培训机构劳务合同协议书
- 承包厨房的合同协议书
- 健身房租场地合同协议书
- 股票合作合同协议书模板
- 学位租赁合同协议书范本
- 抚养老人合同协议书范本
- 保证金质押合同协议书
- GA 1810-2022城镇燃气系统反恐怖防范要求
- 重庆地区现代方言中的古语词
- 3第三章申论写作 写作课件
- 广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见(新)2023.10.11
- 商户撤场退铺验收单
- 国开电大 可编程控制器应用实训 形考任务5实训报告
- PEP英语四年级下册U5 My clothes Read and write(教学课件)
- DB37-T 2671-2019 教育机构能源消耗定额标准-(高清版)
- 信息系统项目管理师论文8篇
- (完整版)重大危险源清单及辨识表
- 试验室仪器设备检定校准证书和测试报告确认表(公司范本)
评论
0/150
提交评论