建筑工程消防合同样本

建筑工程消防合同样本合同编号：__________合同签订日期：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于施工方具备相应的消防施工资质，愿意承担该工程的消防改造施工任务；双方为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________（1）消防给水系统改造；（2）火灾自动报警系统改造；（3）防烟排烟系统改造；（4）消防供电系统改造；（5）消防疏散指示及应急照明系统改造；（6）消防设施设备采购及安装；（7）消防专用电话系统改造；（8）其他消防改造内容。第二条合同价格2.1本工程的消防改造施工总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2上述价款包括施工方根据消防法规及相关技术规范完成消防改造所发生的所有费用，包括材料费、人工费、设备费、交通费、管理费、利润等。2.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主方向施工方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）消防改造施工进度达到50%时，业主方向施工方支付合同总价款的30%；（3）消防改造施工完成后，经双方验收合格，业主方向施工方支付剩余的40%价款。第三条施工期限3.1本工程的消防改造施工期限为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2施工方应按合同约定的施工期限完成消防改造施工，如因施工方原因导致工程延期，应按逾期天数向业主支付违约金，违约金金额为合同总价款的0.5‰。第四条施工质量4.1施工方应严格按照消防法规及相关技术规范进行施工，确保消防改造质量。4.2施工过程中，业主方有权对施工质量进行监督和检查，如发现不符合消防法规及相关技术规范的要求，施工方应及时整改。4.3消防改造施工完成后，施工方应向业主方提供完整的消防设施设备使用手册及维护保养资料，并对业主方相关人员进行培训，确保业主方能够熟练操作和维护消防设施设备。4.4消防改造施工验收合格后，施工方应按约定承担一年的质保期，质保期内如有消防设施设备出现问题，施工方应及时予以修复或更换。第五条安全生产5.1施工方应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规和规定，确保施工过程中的安全生产。5.2施工方应按照合同约定的施工内容，制定详细的安全生产措施，并报送业主方备案。5.3施工过程中发生安全事故，施工方应立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大，并及时报告业主方及相关部门。第六条违约责任6.1施工方如未按照合同约定的施工期限完成工程，应按逾期天数向业主支付违约金，违约金金额为合同总价款的0.5‰。6.2施工方如未按照消防法规及相关技术规范进行施工，导致消防改造质量不合格，应承担返工、整改等费用，并支付给业主方合同总价款的10%作为违约金。6.3业主方如未按约定时间支付合同价款，应按逾期天数向施工方支付违约金，违约金金额为应付款项的0.5‰。第七条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖一、附件列表：1.工程设计图纸2.消防设施设备技术参数3.施工方案及施工进度计划4.安全生产措施及应急预案5.消防设施设备使用手册及维护保养资料6.消防改造施工验收标准7.相关法律法规及技术规范二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程：逾期天数超过合同约定的施工期限。2.施工方未按照消防法规及相关技术规范进行施工：施工质量不符合消防法规及相关技术规范的要求。3.业主方未按约定时间支付合同价款：逾期天数超过合同约定的付款期限。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方。2.乙方：指合同中的施工方。3.消防改造：指对建筑物进行消防设施设备的升级改造，以满足消防法规及相关技术规范的要求。4.合同总价款：指双方约定的完成消防改造施工所需支付的金额。5.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工进度计划，确保工程按时完成。如有必要，可签订补充协议。2.施工质量问题：解决办法：立即停工，由施工方负责整改。整改合格后，方可继续施工。3.付款延迟：解决办法：双方协商解决付款问题，确保施工方正常施工。如有必要，可签订补充协议。4.安全事故发生：解决办法：立即启动应急预案，施工方负责处理事故，并向业主方报告。五、所有应用场景：1.建筑物