建设工程施工合同专用条款

建设工程施工合同专用条款一、工程概况1.1工程名称：________________________1.2工程地点：________________________1.3工程内容：详细描述工程的具体内容和范围二、合同双方2.1发包方（甲方）：名称、地址、法定代表人或授权代表2.2承包方（乙方）：名称、地址、法定代表人或授权代表三、工程期限3.1开工日期：________________________3.2竣工日期：________________________3.3工期延误的处理方式：详细描述工期延误的处理方式和责任承担四、工程质量4.1质量标准：明确工程质量的具体标准和要求4.2质量检验和验收：约定质量检验的程序和验收标准五、合同价款与支付5.1合同总价款：人民币（大写）________________________元5.2支付方式：详细描述价款的支付方式、时间和比例六、材料设备供应6.1甲方供应的材料设备：列明甲方供应的材料设备的名称、规格、数量等6.2乙方采购的材料设备：列明乙方采购的材料设备的名称、规格、数量等七、变更与索赔7.1工程变更的处理方式：详细描述工程变更的提出、审核、批准和执行程序7.2索赔的处理方式：详细描述索赔的提出、审核、批准和支付程序八、违约责任8.1甲方违约的责任：详细描述甲方违约的情形和相应的违约责任8.2乙方违约的责任：详细描述乙方违约的情形和相应的违约责任九、争议解决9.1争议解决方式：约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等十、其他条款10.1保密条款：约定双方在合同履行过程中的保密义务10.2知识产权条款：约定涉及知识产权的相关事项10.3其他未尽事宜，双方可另行协商补充十一、合同生效与终止11.1合同生效条件：明确合同生效的条件和时间11.2合同终止条件：明确合同终止的情形和程序十二、附则12.1本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。12.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（发包方）：________________（盖章）法定代表人或授权代表：________________（签字）乙方（承包方）：________________（盖章）法定代表人或授权代表：________________（签字）签订日期：____年____月____日建设工程施工合同专用条款（1）一、词语定义及合同文件1.1合同文件组成：除通用条款规定的合同文件外，还包括但不限于以下文件：（1）招标文件及投标文件；（2）中标通知书；（3）工程量清单及报价表；（4）双方签订的其他补充协议或会议纪要。二、双方一般权利和义务2.1发包人义务：（1）提供施工所需的场地、道路、水电等基础设施；（2）办理施工许可证及其他相关手续；（3）协调处理施工现场周边关系。2.2承包人义务：（1）按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工；（2）遵守安全生产、文明施工的相关规定；（3）负责施工现场的临时设施搭建及维护。三、施工组织设计和工期3.1工期要求：本工程总工期为XX日历天，自开工之日起计算。3.2进度计划：承包人应编制详细的施工进度计划，并报发包人审批。四、质量与验收4.1质量标准：本工程应达到国家现行相关施工质量验收规范合格标准。4.2验收程序：承包人应提前通知发包人进行阶段验收和竣工验收，发包人应在规定时间内组织验收。五、合同价款与支付5.1合同价款：本合同总价为人民币（大写）XX元整。5.2支付方式：按照工程进度支付工程款，具体支付比例和时间节点详见附件。六、变更与索赔6.1变更程序：任何一方提出变更要求的，应书面通知对方，并按照约定程序办理变更手续。6.2索赔处理：因一方原因导致合同无法履行或造成损失的，受损方有权向对方提出索赔要求。七、违约责任7.1发包人违约：如发包人未按约定支付工程款或履行其他义务，应承担违约责任。7.2承包人违约：如承包人未按约定完成工程或存在质量问题，应承担违约责任。八、争议解决8.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1双方可根据实际情况对本合同条款进行补充和修改，补充和修改内容作为本合同的组成部分。9.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、结算价款支付完毕并办理完保修期相关手续后终止。建设工程施工合同专用条款（2）一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______4.工程承包范围：_______二、合同工期1.开工日期：_______2.竣工日期：_______3.合同工期总日历天数：_______三、质量标准1.工程质量标准：_______四、合同价款与支付1.合同价款：_______2.支付方式：_______五、双方责任1.发包人责任：_______2.承包人责任：_______六、材料设备供应1.材料设备供应方式：_______2.材料设备质量要求：_______七、变更与签证1.工程变更：_______2.现场签证：_______八、竣工验收与结算1.竣工验收：_______2.工程结算：_______九、违约、索赔和争议1.违约责任：_______2.索赔处理：_______3.争议解决：_______十、其他1.安全文明施工：_______2.环境保护：_______3.合同生效与终止：_______建设工程施工合同专用条款（3）一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______4.工程承包范围：_______二、合同工期1.开工日期：_______2.竣工日期：_______3.工期延误处理：_______三、质量标准与验收1.质量标准：_______2.验收程序：_______四、合同价款与支付1.合同价款：_______2.支付方式：_______3.变更价款调整：_______五、材料与设备1.供应方式：_______2.质量要求：_______六、双方责任1.发包人责任：_______2.承包人责任：_______七、违约责任1.违约情形：_______2.违约责任：_______八、争议解决1.争议解决方式：_______九、其他约定1.保密条款：_______2.不可抗力：_______3.其他未尽事宜：_______本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，发包人和承包人各执一份。发包人（盖章）：_______法定代表人（签字）：_______委托代理人（签字）：_______承包人（盖章）：_______法定代表人（签字）：_______委托代理人（签字）：_______签订日期：XXXX年XX月XX日建设工程施工合同专用条款（4）一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______4.工程承包范围：_______二、合同工期1.开工日期：_______2.竣工日期：_______3.工期延误处理：_______三、质量标准1.质量标准：_______2.质量保证措施：_______四、合同价款与支付1.合同价款：_______2.支付方式：_______3.支付期限：_______五、材料与设备1.供应方式：_______2.质量要求：_______六、变更与调整1.变更处理：_______2.调整方式：_______七、竣工验收与保修1.竣工验收：_______2.保修期限：_______八、违约责任1.甲方违约责任：_______2.乙方违约责任：_______九、争议解决1.争议解决方式：_______十、其他约定1.安全施工：_______2.环境保护：_______3.其他未尽事宜：_______本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：_______法定代表人（签字）：_______乙方（盖章）：_______法定代表人（签字）：_______签订日期：XXXX年XX月XX日建设工程施工合同专用条款（5）一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______二、合同工期1.开工日期：_______2.竣工日期：_______3.工期延误处理：_______三、质量标准与验收1.质量标准：_______2.验收程序：_______四、合同价款与支付1.合同价款：_______2.支付方式：_______3.变更价款调整：_______五、双方权利义务1.发包人权利与义务：_______2.承包人权利与义务：_______六、违约责任1.违约情形：_______2.违约责任：_______七、争议解决1.争议解决方式：_______八、其他约定1.保密条款：_______2.知识产权归属：_______3.其他未尽事宜：_______本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（发包人）：_______法定代表人：_______签字日期：_______乙方（承包人）：_______法定代表人：_______签字日期：_______建设工程施工合同专用条款（6）一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______4.承包范围：_______二、合同工期1.开工日期：_______2.竣工日期：_______3.合同工期总日历天数：_______三、质量标准工程质量标准：_______四、合同价款1.合同价款总额：_______2.价款支付方式：_______五、双方责任与义务1.发包人责任与义务：_______2.承包人责任与义务：_______六、材料设备供应1.