简单的劳务分包合同范本正规范本(2024版)

编号：__________简单的劳务分包合同范本正规范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

简单的劳务分包合同范本正规范本(2024版)合同目录第一章：总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同文件的优先顺序1.4合同的开始执行和终止第二章：劳务分包范围与工作内容2.1劳务分包工程的范围2.2工作内容与要求2.3劳务分包工程的规模与结构第三章：分包方的义务与责任3.1分包方的义务3.2分包方的责任3.3分包方的权利与利益第四章：发包方的义务与责任4.1发包方的义务4.2发包方的责任4.3发包方的权利与利益第五章：合同价格与支付5.1合同价格的确定5.2支付方式与支付时间5.3价格调整机制第六章：工期与进度6.1工期的确定6.2施工进度的要求6.3工期延误的处理第七章：质量管理7.1质量标准与要求7.2质量控制与验收7.3质量问题的处理第八章：安全文明施工8.1安全生产的要求8.2环保与文明施工的要求8.3安全事故的处理第九章：违约责任9.1违约行为的认定9.2违约责任的具体承担9.3违约赔偿的计算与支付第十章：争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁程序与规则10.3诉讼管辖法院第十一章：合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序11.2合同解除的条件与程序11.3变更与解除后的权利义务处理第十二章：合同的转让与继承12.1合同转让的条件与程序12.2合同继承的规则第十三章：其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4合同的补充与附件第十四章：附则14.1合同的生效、修改与失效14.2合同的份数与保管14.3合同的解释与适用合同编号_________第一章：总则1.1定义与解释1.2适用法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用_________法律法规。1.3合同文件的优先顺序1.4合同的开始执行和终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的劳务分包工程完毕，并通过甲方验收合格之日终止。第二章：劳务分包范围与工作内容2.1劳务分包工程的范围分包商应按照合同约定，完成包括但不限于_________等内容的劳务分包工作。2.2工作内容与要求分包商应按照甲方的施工图纸、技术规范和标准要求，完成劳务分包工程，并保证工程质量符合相关标准。2.3劳务分包工程的规模与结构劳务分包工程的规模为_________，结构类型为_________。第三章：分包方的义务与责任3.1分包方的义务分包商应合法经营，严格按照合同约定完成劳务分包工作，并保证工程质量、安全、进度等满足甲方要求。3.2分包方的责任分包商应对其分包工程的质量、安全、进度等全面负责，并承担因分包工程原因造成的甲方损失。3.3分包方的权利与利益分包商有权按照合同约定获得应得的劳务报酬，并在合同约定的范围内享受其他合法权益。第四章：发包方的义务与责任4.1发包方的义务甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工材料等，并按时支付分包商的劳务报酬。4.2发包方的责任甲方应对其提供的施工场地、施工条件、施工材料等的质量、安全、合法性等承担责任。4.3发包方的权利与利益甲方有权按照合同约定对分包商的工作进行监督、检查和验收，并在分包商违约时要求分包商承担相应的违约责任。第五章：合同价格与支付5.1合同价格的确定本合同的劳务报酬为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。5.2支付方式与支付时间甲方应按照合同约定的付款节点，通过_________方式支付分包商劳务报酬。5.3价格调整机制合同执行过程中，如遇_________等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。第六章：工期与进度6.1工期的确定劳务分包工程的合同工期为_________天。6.2施工进度的要求分包商应按照甲方的要求，保证工程按期完工。6.3工期延误的处理分包商如因自身原因导致工期延误，应按合同约定向甲方支付违约金。第七章：质量管理7.1质量标准与要求劳务分包工程的质量标准应符合国家及行业相关质量规范和标准。7.2质量控制与验收甲方有权对分包工程的施工过程和成果进行质量控制与验收，分包商应予以配合。7.3质量问题的处理如分包工程出现质量问题，分包商应负责及时修复，并承担由此产生的费用。第八章：安全文明施工8.1安全生产的要求分包商应严格按照国家及地方的安全生产法律法规，采取有效措施确保施工安全。8.2环保与文明施工的要求分包商应遵守环保法规，做到文明施工，保护环境，确保工程顺利进行。8.3安全事故的处理如发生安全事故，分包商应立即报告甲方，并按照甲方要求及法律法规的规定处理。第九章：违约责任9.1违约行为的认定违约行为包括但不限于未按合同约定完成工作、质量不符合标准、工期延误等。9.2违约责任的具体承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿的计算与支付违约金的计算方式为：_________元/天×违约天数。损失赔偿金额根据实际损失计算。第十章：争议解决10.1争议的解决方式双方发生争议时，可通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。10.2仲裁程序与规则仲裁请求应向约定的仲裁机构提出，按照该机构的仲裁规则进行。10.3诉讼管辖法院如选择诉讼，双方同意_________法院为管辖法院。第十一章：合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除的条件与程序合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。11.3变更与解除后的权利义务处理第十二章：合同的转让与继承12.1合同转让的条件与程序合同转让应经双方同意，并签订书面转让协议。12.2合同继承的规则合同转让后，新的承包方应承担合同约定的全部权利和义务。第十三章：其他条款13.1保密条款双方应对合同内容及协商过程中的商业秘密予以保密。13.2知识产权保护双方应尊重并保护对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利等权益。13.3不可抗力不可抗力事件发生后，双方应立即通知对方，并按照甲方要求及法律法规的规定处理。第十四章：附则14.1合同的生效、修改与失效本合同自双方签字盖章之日起生效，修改或失效需双方书面确认。14.2合同的份数与保管本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3合同的解释与适用本合同未尽事宜，双方应友好协商解决，本合同的解释适用中华人民共和国的法律。合同编号：_________甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________签订日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指派代表甲方指派的代表有权对乙方的施工过程进行监督和管理，乙方应予以配合。1.2甲方指令的变更甲方有权根据项目实际需要，对乙方的施工计划和工程内容进行变更，乙方应按照甲方的要求及时调整。1.3甲方对质量的控制甲方有权对乙方的施工质量进行不定期检查，乙方应保证工程质量符合合同约定的标准。1.4甲方对进度的要求乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，甲方有权按约定向乙方追讨违约金。1.5甲方对安全的管理乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工现场的安全，如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方的要求处理。1.6甲方对乙方的考核甲方有权对乙方的工作进行考核，乙方应按照甲方的考核要求，提供相关资料和信息。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方的施工标准乙方应按照合同约定的施工标准进行施工，确保工程质量、安全和进度满足甲方的要求。2.2乙方的施工计划乙方应制定详细的施工计划，并提交甲方审批，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方的材料采购乙方应按照合同约定的材料标准进行采购，并提供相关质量证明文件，如材料不合格，乙方应承担相应责任。2.4乙方的施工人员乙方应保证施工人员的素质和专业技能，如因施工人员原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。2.5乙方的现场管理乙方应做好施工现场的管理工作，确保施工秩序和环境卫生，如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应责任。2.6乙方向甲方的报告乙方应定期向甲方报告工程进度、质量及安全等情况，如发现问题，乙方应立即采取措施予以整改。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介应公正、公平地协调甲乙双方的关系，协助解决合同执行过程中的问题。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用由甲乙双方按照约定承担，具体费用标准应在合同中明确。3.3第三方中介的独立性第三方中介应保持独立性，不受甲乙双方的不当影响，以确保调解结果的公正性。3.4第三方中介的调解结果第三方中介的调解结果对甲乙双方具有约束力，双方应按照调解结果履行合同义务。3.5第三方中介的终止条件当甲乙双方达成一致意见，或合同执行完毕后，第三方中介的调解职责终止。3.6第三方中介的保密义务第三方中介应对合同内容及协商过程中的商业秘密予以保密，不得泄露给无关方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.劳务分包工程详细设计图纸2.施工方案和施工组织设计3.材料采购清单及质量标准4.施工人员名单及其资质证明5.安全文明施工措施方案6.工程量清单7.合同专用条款8.合同通用条款9.技术文件10.其他相关附件二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成工作，或工程质量不符合标准。2.乙方未按合同约定的工期完成工程。3.乙方使用不符合合同规定的材料或设备。4.乙方未按照安全规定进行施工，导致安全事故。5.乙方未按合同约定保密信息。6.甲方未按合同约定支付劳务报酬。7.甲方未按合同约定提供施工场地和条件。8.甲方未按合同约定时间进行验收。9.甲方未按合同约定提供技术支持或协调。10.其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.劳务分包合同：一方（分包商）将其拥有的劳务分包给另一方（发包方）使用，并按照约定支付报酬的合同。2.工期：合同约定的完成工程的时间期限。3.质量标准：国家或行业规定的工程质量要求。4.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.仲裁：合同双方协商不成时，提交仲裁机构进行争议解决的方式。7.诉讼：合同双方协商不成时，提交法院进行争议解决的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定延误原因，根据实际情况调整工期及违约责任。2.工程质量问题：及时停工整改，直至符合质量标准，并由责任