解除建筑施工合同的签证责任_第1页
解除建筑施工合同的签证责任_第2页
解除建筑施工合同的签证责任_第3页
解除建筑施工合同的签证责任_第4页
解除建筑施工合同的签证责任_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

解除建筑施工合同的签证责任合同编号:__________建筑施工合同解除协议地址:联系电话:地址:联系电话:鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《建筑施工合同》(合同编号:__________),合同约定的工程名称为:__________,工程地点为:__________,工程规模为:__________,合同总价款为:__________元。一、合同解除1.1本协议自双方签字盖章之日起生效,本合同解除前的权利义务关系终止。1.2乙方应按照甲方的要求,办理合同解除手续,包括但不限于撤销合同备案、解除工程抵押等。1.3乙方应在合同解除后__日内,向甲方支付合同总价款的__%作为违约金,用于赔偿甲方因合同解除所造成的损失。二、责任免除2.1合同解除后,乙方不应就合同解除前的工程质量、安全、进度等方面向甲方提出任何索赔。2.2甲方不应就合同解除后的工程质量、安全、进度等方面要求乙方承担任何责任。三、资料交接3.1乙方应将合同解除前的所有工程资料、文件、图纸等交给甲方,并保证资料的完整性和准确性。3.2乙方应在合同解除后__日内,向甲方提交工程结算报告,经甲方确认后,办理工程结算手续。四、保密条款4.1双方应对本协议的内容和签订过程予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。4.2双方在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密,未经对方同意,不得向第三方披露。五、争议解决5.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议,双方应友好协商解决。5.2若协商不成,任何一方均有权将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。六、其他约定6.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份。6.2本协议自双方签字盖章之日起生效。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年__月__日一、附件列表:1.《建筑施工合同》(合同编号:__________)2.工程设计文件3.工程预算报告4.工程进度计划5.工程质量标准6.乙方提供的施工资质证明7.甲方支付的预付款凭证8.合同解除协议9.工程结算报告10.相关法律法规和政策文件二、违约行为及认定:1.乙方未按照合同约定的工期完成工程,视为违约。2.乙方未按照合同约定的质量标准完成工程,视为违约。3.乙方未按照合同约定的支付条款支付价款,视为违约。4.甲方未按照合同约定的支付条款支付预付款、进度款等,视为违约。5.双方未按照合同约定的保密条款保守商业秘密和机密信息,视为违约。三、法律名词及解释:1.建筑施工合同:指甲方委托乙方进行建筑施工,乙方承担施工义务,双方约定工程质量、工期、价款等权利义务关系的协议。2.违约金:指一方违反合同约定,应向守约方支付的赔偿金。3.合同解除:指合同双方依法终止合同关系的法律行为。4.违约行为:指合同一方未履行合同约定的义务。5.守约方:指在合同履行过程中,履行合同义务的一方。6.违约方:指在合同履行过程中,未履行合同义务的一方。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:解决办法:按照合同约定,对乙方进行违约金处罚,并制定合理的工程进度计划,确保工程按期完成。2.工程质量问题:解决办法:及时发现并停止施工,要求乙方按照合同约定进行整改,严重问题可委托第三方检测机构进行检测,并根据检测结果进行赔偿。3.支付纠纷:解决办法:按照合同约定的支付条款,提供相关凭证,协商解决支付纠纷。如协商不成,可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。4.保密条款违反:解决办法:要求违约方立即停止泄露商业秘密和机密信息,并承担相应的违约责任。如损失较大,可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.甲方为建筑项目业主,乙方为施工单位。2.甲方与乙方签订建筑施工合同,约定工程质量、工期、价款等权利义务。3.乙方按照合同约定进行施工,如发生违约行为,甲方有权要求乙方承担违约责任。4.合同履行过程中,如需解除合同,双方可签

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论