建设工程合同

建设工程合同《篇一》合同编号：__________甲方（以下简称“委托方”）：__________乙方（以下简称“承包方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的相关事宜，达成如下协议：第一条工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币__________元（大写：____________________元整），上述价格包括但不限于工程设计、施工、材料设备采购、调试、验收等全部费用。2.2乙方应按照合同约定的工程内容、质量和进度要求，完成本工程。第三条合同履行3.1乙方向甲方承诺，本工程的设计、施工、材料设备采购等环节，均应符合国家及行业的相关法律法规、标准和规范要求。3.2乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，如有延期，应按合同约定承担违约责任。3.3甲方应按照合同约定的付款节点支付合同价款，如有逾期支付，应按合同约定承担违约责任。第四条质量保证4.1乙方应对本工程的质量承担永久责任，工程验收合格后，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的第一时间内进行修复，并承担修复费用。4.2乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，并接受甲方及相关部门的检查、监督和验收。第五条保密条款5.1双方在履行合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定的时间节点完成工程进度的，应按照逾期付款金额的1%承担违约金。6.2甲方未按照合同约定的付款节点支付合同价款的，应按照逾期付款金额的1%承担违约金。6.3乙方在本工程中出现质量问题的，应承担修复费用，并支付合同价款的1%作为违约金。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________工程设计文件施工图纸材料设备清单工程验收标准相关法律法规、标准和规范付款计划违约金计算公式本合同本文仅为示例，实际合同签订时，请根据具体项目情况予以调整。如有需要，请咨询专业律师。《篇二》合同编号：__________甲方（以下简称“委托方”）：__________乙方（以下简称“承包方”）：__________第三方（以下简称“监理方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，为确保甲方权益，增加第三方监理方，就甲方委托乙方进行建设工程的相关事宜，达成如下协议：第一条工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币__________元（大写：____________________元整），上述价格包括但不限于工程设计、施工、材料设备采购、调试、验收等全部费用。2.2乙方应按照合同约定的工程内容、质量和进度要求，完成本工程。第三条合同履行3.1乙方向甲方承诺，本工程的设计、施工、材料设备采购等环节，均应符合国家及行业的相关法律法规、标准和规范要求。3.2乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，如有延期，应按合同约定承担违约责任。3.3甲方应按照合同约定的付款节点支付合同价款，如有逾期支付，应按合同约定承担违约责任。第四条质量保证4.1乙方应对本工程的质量承担永久责任，工程验收合格后，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的第一时间内进行修复，并承担修复费用。4.2乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，并接受甲方及监理方的检查、监督和验收。第五条监理方的责权利5.1监理方应按照合同约定的监理范围和内容，对乙方的施工过程进行全面监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。5.2监理方应对乙方的施工质量、安全、进度等方面进行定期评估，并向甲方提交评估报告。5.3监理方在发现乙方存在违约行为时，有权要求乙方立即整改，并承担相应违约责任。5.4监理方应按照合同约定的费用支付方式，向甲方收取监理费用。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定的时间节点完成工程进度的，应按照逾期付款金额的1%承担违约金。6.2甲方未按照合同约定的付款节点支付合同价款的，应按照逾期付款金额的1%承担违约金。6.3乙方在本工程中出现质量问题的，应承担修复费用，并支付合同价款的1%作为违约金。6.4监理方未按照合同约定履行监理职责的，应承担相应违约责任。第七条甲方权利条款7.1甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，并要求乙方按照合同约定履行义务。7.2甲方有权根据合同约定，要求乙方支付违约金、赔偿金等费用。7.3甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况调整工程内容、规模、预算等。7.4甲方在合同履行过程中，有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。第八条乙方限制条款8.1乙方不得将合同约定的工程内容、技术、材料等泄露给第三方。8.2乙方不得擅自变更工程设计、施工方案等，如确需变更，应提前征得甲方同意。8.3乙方不得拖欠农民工工资，确保工程现场的社会稳定。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式三份，甲乙双方各执一份，监理方执一份。10.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________监理方（盖章）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________工程设计文件《篇三》合同编号：__________甲方（以下简称“委托方”）：__________乙方（以下简称“承包方”）：__________第三方（以下简称“监理方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，为确保乙方权益，增加第三方监理方，就甲方委托乙方进行建设工程的相关事宜，达成如下协议：第一条工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币__________元（大写：____________________元整），上述价格包括但不限于工程设计、施工、材料设备采购、调试、验收等全部费用。2.2乙方应按照合同约定的工程内容、质量和进度要求，完成本工程。第三条合同履行3.1乙方向甲方承诺，本工程的设计、施工、材料设备采购等环节，均应符合国家及行业的相关法律法规、标准和规范要求。3.2乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，如有延期，应按合同约定承担违约责任。3.3甲方应按照合同约定的付款节点支付合同价款，如有逾期支付，应按合同约定承担违约责任。第四条质量保证4.1乙方应对本工程的质量承担永久责任，工程验收合格后，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的第一时间内进行修复，并承担修复费用。4.2乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，并接受甲方及监理方的检查、监督和验收。第五条监理方的责权利5.1监理方应按照合同约定的监理范围和内容，对乙方的施工过程进行全面监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。5.2监理方应对乙方的施工质量、安全、进度等方面进行定期评估，并向甲方提交评估报告。5.3监理方在发现乙方存在违约行为时，有权要求乙方立即整改，并承担相应违约责任。5.4监理方应按照合同约定的费用支付方式，向甲方收取监理费用。第六条乙方的权利条款6.1乙方有权按照合同约定，要求甲方支付合同价款。6.2乙方有权按照合同约定，要求甲方施工所需的场地、资料、设备等。6.3乙方有权在合同履行过程中，根据实际情况调整施工方案、人员、进度等。6.4乙方有权对监理方的监理行为进行监督，并要求监理方按照合同约定履行职责。第七条甲方的违约及限制条款7.1甲方未按照合同约定的时间节点支付合同价款的，应按照逾期付款金额的1%承担违约金。7.2甲方未按照合同约定施工所需的场地、资料、设备等的，应承担相应违约责任。7.3甲方不得干涉乙方的正常施工，不得擅自变更工程设计、施工方案等。7.4甲方在合同履行过程中，不得解除合同，除非乙方存在严重违约行为。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式三份，甲乙双方各执一份，监理方执一份。9.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_____