住宅小区建设工程合同

住宅小区建设工程合同《篇一》合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：__________乙方（以下简称“承包商”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行住宅小区建设工程的相关事项，达成如下协议：一、工程内容1.1本工程为住宅小区建设工程，包括但不限于住宅楼建筑、配套设施建设、绿化工程、道路工程等。1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：__________二、工程进度与质量2.1乙方应按照双方约定的工期完成工程。具体工期要求如下：（1）主体结构工程：__________（2）装饰装修工程：__________（3）配套设施工程：__________2.2乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，保证工程质量。工程质量要求如下：（1）主体结构工程质量等级：__________（2）装饰装修工程质量等级：__________（3）配套设施工程质量等级：__________2.3乙方应按照约定的时间节点向甲方报告工程进度及质量情况，并接受甲方的监督和检查。三、工程款支付3.1甲方按照工程进度及质量情况，分阶段支付工程款。具体支付方式如下：（1）主体结构工程进度款：__________（2）装饰装修工程进度款：__________（3）配套设施工程进度款：__________3.2乙方应正规发票，以便甲方进行报销。3.3工程验收合格后，甲方应支付剩余工程款。四、违约责任4.1乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________4.2乙方工程质量不符合约定的，乙方应负责修复，并承担修复费用。如甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。4.3甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且剩余工程款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________工程设计文件施工图纸工程预算书工程进度计划质量标准及检验方法违约金计算公式相关法律法规及行业标准请注意：合同文本，实际签订合请根据双方实际情况及法律法规进行调整。如有需要，请咨询专业律师。《篇二》合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：__________乙方（以下简称“承包商”）：__________第三方（以下简称“监理方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，鉴于监理方具有专业监理资质，甲乙双方同意引入监理方对工程进行全过程监理，以确保工程质量、进度和投资控制等目标的实现。现就甲方委托乙方进行住宅小区建设工程的相关事项，达成如下协议：一、工程内容1.1本工程为住宅小区建设工程，包括但不限于住宅楼建筑、配套设施建设、绿化工程、道路工程等。1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：__________二、监理方的责权利2.1监理方应按照甲方和乙方的要求，对工程进行全面监理，包括但不限于工程质量、进度、安全、投资控制等方面。2.2监理方应委派具有相应资质的监理人员到现场进行监理，并对监理人员的行为负责。2.3监理方应对乙方的施工过程进行全程监控，确保工程按质、按量、按期完成。2.4监理方应定期向甲方和乙方提交监理报告，对工程进度、质量、安全等方面进行汇报。2.5监理方在发现乙方施工不符合设计要求、规范标准和合同约定时，有权要求乙方立即整改。2.6监理方应协调处理施工过程中出现的各种问题，确保工程顺利进行。三、甲方的权利与利益3.1甲方有权按照合同约定向乙方支付工程款。3.2甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程，并保证工程质量、进度和安全。3.3甲方有权要求监理方对工程进行全面监理，确保工程目标的实现。3.4甲方在发现乙方施工不符合设计要求、规范标准和合同约定时，有权要求乙方立即整改。3.5甲方在发现监理方未能履行职责时，有权要求监理方整改或更换监理人员。四、乙方的违约及限制条款4.1乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________4.2乙方工程质量不符合约定的，乙方应负责修复，并承担修复费用。如甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。4.3乙方在施工过程中发生安全事故的，应立即报告甲方和监理方，并按照相关法律法规和合同约定承担责任。4.4乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，禁止使用不合格材料和设备。4.5乙方应遵守施工现场的管理规定，服从甲方和监理方的管理。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，监理方执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且剩余工程款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________监理方（盖章）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________工程设计文件施工图纸工程预算书工程进度计划质量标准及检验方法违约金计算公式相关法律法规及行业标准第三方介入的意义和目的：第三方监理的引入旨在确保工程质量、进度和安全，通过专业的监理团队对乙方的施工过程进行全程监控，保障甲方的利益。监理方可以协调处理施工过程中的各种问题，提高项目管理效率。甲方为主导的目的和意义：甲方作为工程的投资方和受益方，有权对工程的质量、进度和安全进行把控。通过本合同的约定，甲方确保乙方的施工符合设计要求、规范标准和合同约定，同时通过监理方的介入，进一步保障甲方的利益。《篇三》合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：__________乙方（以下简称“承包商”）：__________第三方（以下简称“咨询方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，鉴于咨询方具有专业咨询资质，甲乙双方同意引入咨询方为乙方技术咨询和支持，以确保工程质量、进度和投资控制等目标的实现。现就甲方委托乙方进行住宅小区建设工程的相关事项，达成如下协议：一、工程内容1.1本工程为住宅小区建设工程，包括但不限于住宅楼建筑、配套设施建设、绿化工程、道路工程等。1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：__________二、咨询方的责权利2.1咨询方应按照甲乙双方的要求，为乙方技术咨询和支持，包括但不限于工程设计、施工方案、材料选择、质量控制等方面。2.2咨询方应指派具有相应资质的专业人员为乙方咨询服务，并对服务人员的行为负责。2.3咨询方应对乙方的施工过程技术指导，协助乙方解决施工中的技术难题。2.4咨询方应定期向甲方和乙方提交咨询报告，对工程进度、质量、安全等方面进行汇报。2.5咨询方在发现甲方或乙方施工不符合设计要求、规范标准和合同约定时，有权提出整改建议。2.6咨询方应协调处理施工过程中出现的各种技术问题，确保工程顺利进行。三、乙方的权利与利益3.1乙方有权按照合同约定向甲方支付工程款。3.2乙方有权要求甲方按照合同约定施工条件，并保证工程质量、进度和安全。3.3乙方有权要求咨询方为乙方技术咨询和支持，确保工程目标的实现。3.4乙方在发现甲方未按照合同约定施工条件或要求时，有权要求甲方立即整改。3.5乙方在发现咨询方未能履行职责时，有权要求咨询方整改或更换服务人员。四、甲方的违约及限制条款4.1甲方未按照约定时间向乙方支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________4.2甲方未按照合同约定施工条件或要求的，乙方有权要求甲方立即整改。4.3甲方在施工过程中发生安全事故的，应立即报告乙方和咨询方，并按照相关法律法规和合同约定承担责任。4.4甲方应遵守施工现场的管理规定，服从乙方和咨询方的管理。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，咨询方执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且剩余工程款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________咨询方（盖章）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________工程设计文件施工图纸工程预算书工程进