装饰工程承包合同样本(2024版)

编号：__________装饰工程承包合同样本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

装饰工程承包合同样本(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同双方的含义与简称1.2合同文件的组成1.3合同的生效与解释第二章：工程概况2.1工程名称与地点2.2工程内容与规模2.3工程预算与投资第三章：承包人的义务与责任3.1承包人的一般义务3.2承包人的质量责任3.3承包人的安全责任3.4承包人的进度责任第四章：发包人的义务与责任4.1发包人的一般义务4.2发包人的配合责任4.3发包人的支付责任第五章：合同价格与支付5.1合同价格的确定5.2合同价格的调整5.3付款方式与时间第六章：工程质量与标准6.1工程质量的定义与要求6.2工程质量的检测与验收6.3工程质量问题的处理第七章：工期与进度7.1工期的确定与延长7.2工程进度的监控与调整7.3工期延误的处理第八章：材料与设备8.1材料与设备的要求8.2材料与设备的供应与验收8.3材料与设备的使用与维护第九章：安全生产与环保9.1安全生产的要求与措施9.2安全事故的处理9.3环保要求与措施第十章：合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序10.2合同解除的条件与程序第十一章：违约责任11.1承包人的违约责任11.2发包人的违约责任11.3违约赔偿的计算与支付第十二章：争议解决12.1争议的解决方式12.2仲裁的程序与规则12.3诉讼的法院选择与地域第十三章：其他条款13.1合同的转让13.2合同的终止与解除13.3合同的秘密与保密第十四章：附件14.1附件清单14.2附件的效力与解释合同编号_________第一章：总则1.1合同双方的含义与简称甲乙双方：甲方为_________，乙方为_________。1.2合同文件的组成1.3合同的生效与解释本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同的解释权归甲乙双方共同所有。第二章：工程概况2.1工程名称与地点工程名称为_________，工程地点为_________。2.2工程内容与规模工程内容为_________，工程规模为_________。2.3工程预算与投资工程预算为_________元，工程投资由甲乙双方共同承担。第三章：承包人的义务与责任3.1承包人的一般义务承包人应按合同约定完成工程，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。3.2承包人的质量责任承包人应按照合同约定的质量标准和工程要求进行施工，确保工程质量。3.3承包人的安全责任承包人应负责工程安全，制定并执行安全措施，保障工程安全。3.4承包人的进度责任承包人应按照合同约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。第四章：发包人的义务与责任4.1发包人的一般义务发包人应按照合同约定提供施工场地、材料设备等，并保证工程资金的及时支付。4.2发包人的配合责任发包人应协助承包人完成工程所需的各项手续和协调工作。4.3发包人的支付责任发包人应按照合同约定的付款方式和时间支付合同款项。第五章：合同价格与支付5.1合同价格的确定合同价格为_________元，包括工程款、材料款、人工费等。5.2合同价格的调整合同价格如需调整，应由甲乙双方协商确定。5.3付款方式与时间付款方式为_________，付款时间为_________。第六章：工程质量与标准6.1工程质量的定义与要求工程质量应符合国家相关标准和合同约定的要求。6.2工程质量的检测与验收工程质量的检测和验收应由甲乙双方共同进行，验收合格后方可交付使用。6.3工程质量问题的处理如出现工程质量问题，承包人应负责修复并承担相应的责任。第七章：工期与进度7.1工期的确定与延长工程工期为_________天，如有特殊情况需延长工期，应由甲乙双方协商确定。7.2工程进度的监控与调整甲乙双方应共同监控工程进度，如有需要调整的地方，应协商解决。7.3工期延误的处理如承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。第八章：材料与设备8.1材料与设备的要求材料与设备应符合国家相关标准和合同约定的要求，质量应保证合格。8.2材料与设备的供应与验收材料与设备的供应由承包人负责，验收应由甲乙双方共同进行，确认合格后使用。8.3材料与设备的使用与维护承包人应负责材料与设备的使用与维护，确保其正常运行和延长使用寿命。第九章：安全生产与环保9.1安全生产的要求与措施承包人应制定并执行安全生产措施，保障工程安全，防止事故发生。9.2安全事故的处理如发生安全事故，承包人应立即报告甲乙双方，并采取措施防止事故扩大，承担相应责任。9.3环保要求与措施承包人应遵守国家环保法规，采取措施保护环境，防止污染。第十章：合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序合同变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除的条件与程序合同解除需经甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。第十一章：违约责任11.1承包人的违约责任承包人违反合同约定，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。11.2发包人的违约责任发包人违反合同约定，应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。11.3违约赔偿的计算与支付违约赔偿金的具体计算方法由甲乙双方协商确定，应在违约行为发生后的_____天内支付。第十二章：争议解决12.1争议的解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。12.2仲裁的程序与规则如选择仲裁，仲裁程序和规则应按照中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）的仲裁规则进行。12.3诉讼的法院选择与地域如选择诉讼，甲方所在地人民法院或乙方所在地人民法院有管辖权。第十三章：其他条款13.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。13.2合同的终止与解除合同终止或解除后，乙方应按照甲方的要求撤出施工场地，并承担相应责任。13.3合同的秘密与保密双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露。第十四章：附件14.1附件清单附件清单如下：（1）工程设计图纸（2）工程量清单（3）材料设备清单（4）其他相关文件14.2附件的效力与解释附件与合同具有同等效力，如有冲突，以附件为准。甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________日期：_________年_________月_________日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定部分或全部材料的供应商。乙方应按照甲方指定的供应商进行采购，并承担因甲方变更供应商而产生的费用。2.甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。3.甲方变更权甲方有权根据工程实际情况变更工程内容、规模、设计等。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并承担因变更而产生的费用。4.甲方终止权甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约行为，有权终止合同的履行。终止合同后，乙方应按照甲方的要求撤出施工场地，并承担相应责任。5.甲方索赔权如乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方支付违约金、赔偿损失等。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方技术支持乙方应提供专业技术支持，确保工程的顺利实施。如工程遇到技术难题，乙方应立即采取措施解决，必要时寻求甲方同意。2.乙方工期保障乙方应保证工程按合同约定的工期完成。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金。3.乙方质量保证乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。如工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担相应责任。4.乙方安全责任乙方应负责工程安全，制定并执行安全措施，保障工程安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。5.乙方保密义务乙方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密，未经甲方同意不得泄露。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。中介方应公正、中立地处理纠纷，确保合同顺利履行。2.第三方中介的费用第三方中介的费用由甲乙双方共同承担。中介方应在合同中明确费用的计算方式和支付时间。3.第三方中介的违约责任如第三方中介未能履行其职责，导致合同履行困难或纠纷无法解决，中介方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此造成的损失。4.第三方中介的保密义务第三方中介应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密，未经甲乙双方同意不得泄露。5.第三方中介的退出机制如第三方中介不能继续履行其职责，甲乙双方有权协商更换中介方。更换中介方时，原中介方应协助新中介方顺利接管合同履行工作。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.材料设备清单4.合同协议书5.承包人的义务与责任6.发包人的义务与责任7.合同价格与支付8.工程质量与标准9.工期与进度10.材料与设备11.安全生产与环保12.合同的变更与解除13.违约责任14.争议解决15.其他条款及附件二、违约行为及认定：1.承包人未按合同约定完成工程，或工程质量不符合合同约定的标准。2.承包人未按合同约定保障工程安全，导致安全事故发生。3.承包人未按合同约定进行工程进度，导致工期延误。4.发包人未按合同约定支付合同款项。5.发包人未按合同约定提供施工场地、材料设备等。6.发包人未按合同约定履行配合责任。7.双方未按合同约定履行保密义务。8.第三方中介未能履行其职责，导致合同履行困难或纠纷无法解决。三、法律名词及解释：1.合同违约：一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定。2.工期延误：工程未能在合同约定的时间内完成。3.工程质量：工程符合国家相关标准和合同约定的要求。4.违约金：违约方按照合同约定支付给守约方的赔偿金。5.争议解决：双方在合同履行过程中发生的纠纷的解决方式。6.仲裁：一种争议解决方式，由仲裁机构依法进行审理。7.诉讼：一种争议解决方式，通过法院依法进行审理。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，调整施工计划，增加人力资源，确保工程按时完成。2.工程质量问题：立即停工，查找原因，修复问题，重新验收。3.安全事故：立即报告，采取措施防止事故扩大，承担相应责任