建设工程合同培训资料(2024版)

编号：__________建设工程合同培训资料(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程合同培训资料(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同定义1.2合同双方的权益与义务1.3适用法律与法规1.4合同生效与终止第二章：工程概况2.1工程基本信息2.2工程目标与范围2.3工程地点与期限2.4工程质量标准第三章：合同双方的责任与义务3.1发包人的责任与义务3.2承包人的责任与义务3.3合同变更与调整3.4违约责任第四章：工程设计与施工4.1工程设计要求4.2施工方案与工艺4.3施工组织与管理4.4工程验收与保修第五章：合同价格与支付5.1合同价格构成5.2支付方式与时间5.3价格调整机制5.4工程款支付管理与监督第六章：时间与进度管理6.1工程进度计划6.2工期延误与提前完成6.3关键节点与进度监控6.4时间管理违约责任第七章：质量管理7.1工程质量标准与要求7.2质量控制与检查7.3质量问题处理与补救7.4质量管理违约责任第八章：安全管理8.1安全生产责任与要求8.2安全事故处理与应急措施8.3安全生产监督管理8.4安全管理违约责任第九章：环境保护与节能9.1环境保护要求与标准9.2节能措施与技术9.3环保与节能监督与管理9.4环保与节能违约责任第十章：合同争议解决10.1争议解决方式10.2协商与调解10.3仲裁与诉讼10.4争议解决的时间限制第十一章：合同的转让与分包11.1合同转让条件与程序11.2分包管理与监督11.3分包合同的签订与履行11.4分包违约责任第十二章：合同信息管理12.1信息交流与沟通12.2资料管理与归档12.3保密管理与知识产权保护12.4信息管理违约责任第十三章：合同解除与终止13.1合同解除的条件与程序13.2合同终止的情形与处理13.3合同解除与终止后的责任处理13.4合同解除与终止的违约责任第十四章：附则14.1合同的签订与生效14.2合同的修订与补充14.3合同的解除、终止与注销14.4合同附件与补充协议合同编号_________第一章：总则1.2合同双方的权益与义务：甲方应按照合同约定提供工程项目的资金、场地和其他必要条件；乙方应按照合同约定的质量、安全、进度等要求完成工程建设。1.3适用法律与法规：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.4合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并验收合格后终止。第二章：工程概况2.1工程基本信息：工程名称：__________；工程地点：__________；工程规模：__________。2.2工程目标与范围：工程目标是按照合同约定的质量、安全、进度等要求完成工程建设；工程范围包括：__________。2.3工程地点与期限：工程地点为：__________；工程期限为：__________。2.4工程质量标准：工程质量应达到：__________。第三章：合同双方的责任与义务3.1发包人的责任与义务：甲方应按照合同约定履行资金支付、场地提供等义务；甲方应协助乙方办理相关建设手续。3.2承包人的责任与义务：乙方应按照合同约定的质量、安全、进度等要求完成工程建设；乙方应承担工程建设过程中的安全生产、环保等责任。3.3合同变更与调整：合同变更或调整应经双方协商一致，并签订书面协议。3.4违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。第四章：工程设计与施工4.1工程设计要求：乙方应按照甲方提供的工程设计要求进行设计，并提交设计文件供甲方审查。4.2施工方案与工艺：乙方应根据设计文件制定施工方案和工艺，并按照甲方要求进行施工。4.3施工组织与管理：乙方应建立健全施工组织和管理体系，确保工程建设的顺利进行。4.4工程验收与保修：乙方应按照合同约定进行工程验收，并承担保修责任。第五章：合同价格与支付5.1合同价格构成：合同价格包括工程造价、变更费用、额外费用等。5.2支付方式与时间：甲方应按照合同约定的时间和比例支付工程进度款。5.3价格调整机制：合同价格调整应按照合同约定的方式和程序进行。5.4工程款支付管理与监督：甲方应负责工程款支付的管理和监督，确保资金安全。第六章：时间与进度管理6.1工程进度计划：乙方应根据工程设计和施工方案制定工程进度计划，并提交甲方备案。6.2工期延误与提前完成：工期延误或提前完成应按照合同约定的责任和方式处理。6.3关键节点与进度监控：乙方应按照甲方要求报告关键节点进度，甲方有权进行进度监控。6.4时间管理违约责任：违约方应承担因工期延误或提前完成导致的违约责任。第七章：质量管理7.1工程质量标准与要求：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。7.2质量控制与检查：乙方应建立健全质量控制体系，甲方有权对工程质量进行检查。7.3质量问题处理与补救：发现质量问题，乙方应立即采取措施予以处理并承担相应责任。7.4质量管理违约责任：违约方应承担因质量问题导致的违约责任。第八章：安全管理8.1安全生产责任与要求：乙方应按照国家相关法律法规和甲方要求，承担工程建设过程中的安全生产责任。8.2安全事故处理与应急措施：发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并报告甲方及相关部门。8.3安全生产监督管理：甲方有权对乙方的安全生产进行监督管理，乙方应予以配合。8.4安全管理违约责任：违约方应承担因安全生产问题导致的违约责任。第九章：环境保护与节能9.1环境保护要求与标准：乙方应按照国家环保法律法规和甲方要求，做好工程环境保护工作。9.2节能措施与技术：乙方应采用节能技术和措施，提高能源利用效率。9.3环保与节能监督与管理：甲方有权对乙方的环保与节能工作进行监督和管理，乙方应予以配合。9.4环保与节能违约责任：违约方应承担因环保与节能问题导致的违约责任。第十章：合同争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可以选择调解、仲裁或诉讼解决。10.2协商与调解：双方可通过协商或请求第三方调解解决争议。10.3仲裁与诉讼：如选择仲裁，双方应提交至约定的仲裁机构进行仲裁；如选择诉讼，应提交至甲方所在地人民法院诉讼。10.4争议解决的时间限制：双方应自争议发生之日起6个月内解决争议。第十一章：合同的转让与分包11.1合同转让条件与程序：未经甲方同意，乙方不得将合同转让给第三方。11.2分包管理与监督：乙方应按照甲方要求对分包工程进行管理和监督。11.3分包合同的签订与履行：乙方与分包单位签订分包合同时，应确保分包单位具备相应资质和能力。11.4分包违约责任：分包单位违约应由乙方承担相应责任。第十二章：合同信息管理12.1信息交流与沟通：双方应保持密切的信息交流与沟通，确保工程建设顺利进行。12.2资料管理与归档：乙方应按照甲方要求进行工程资料的收集、整理、归档工作。12.3保密管理与知识产权保护：双方应对合同内容及相关的技术资料予以保密，保护知识产权。12.4信息管理违约责任：违约方应承担因信息管理问题导致的违约责任。第十三章：合同解除与终止13.1合同解除的条件与程序：合同解除应经双方协商一致，并签订书面协议。13.2合同终止的情形与处理：合同终止后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作。13.3合同解除与终止后的责任处理：合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理后续责任。13.4合同解除与终止的违约责任：违约方应承担因解除或终止合同导致的违约责任。第十四章：附则14.1合同的签订与生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的修订与补充：合同的修订与补充应经双方协商一致，并签订书面协议。14.3合同的解除、终止与注销：合同的解除、终止与注销应按照本章约定进行。14.4合同附件与补充协议：本合同附件及补充协议均为本合同不可分割的部分，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________代表（签字）：______________________日期：______________________乙方（盖章）：______________________代表（签字）：______________________日期：______________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，并承担由此产生的费用。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方变更权：甲方有权根据工程需要对工程设计、施工方案等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求及时调整施工计划，并承担由此产生的费用。1.4甲方临时停工权：甲方有权根据工程需要临时停工。乙方应立即停止施工，并按照甲方的要求采取相应措施。1.5甲方提前完成工程要求：甲方有权要求乙方提前完成工程。乙方应按照甲方的要求制定提前完成工程的计划，并承担由此产生的费用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保证：乙方应对工程质量承担责任。工程质量不符合约定标准的，乙方应负责修复、返工，并承担由此产生的费用。2.2乙方工期保证：乙方应保证按合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金。2.3乙方安全责任：乙方应承担工程建设过程中的安全生产责任。如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。2.4乙方保密义务：乙方应对合同内容及相关的技术资料予以保密，保护知识产权。2.5乙方分包管理：乙方应按照甲方要求对分包工程进行管理和监督，确保分包工程的质量、安全、进度等方面符合合同要求。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲方与乙方之间的关系，协助双方解决合同履行过程中的问题。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方承担。如因第三方中介的原因导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的责任。3.3第三方中介的选定：甲方有权选定第三方中介。乙方应认可甲方选定的第三方中介，并配合其工作。3.4第三方中介的更换：如甲方对第三方中介不满意，有权要求更换。更换第三方中介的费用由甲方承担。3.5第三方中介的退出：第三方中介完成协调工作后，有权退出合同履行过程。合同各方应尊重第三方中介的退出决定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工方案与工艺流程3.材料供应商名单4.安全生产管理制度5.环保与节能措施方案6.工程进度计划表7.质量检查记录8.安全事故应急预案9.保密协议10.分包合同11.第三方中介资质证明12.合同变更协议13.违约金计算公式14.仲裁或诉讼管辖法院证明二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程进度款，视为违约。2.乙方未按约定质量、安全、进度完成工程，视为违约。3.乙方未使用甲方指定材料供应商提供的材料，视为违约。4.乙方未按甲方要求进行施工过程监督，视为违约。5.乙方未按甲方要求提前完成工程，视为违约。6.乙方未按约定保密合同内容及相关技术资料，视为违约。7.乙方未按约定进行分包管理，视为违约。8.第三方中介未按约定协调甲方与乙方关系，视为违约。9.第三方中介未按约定承担相应责任，视为违约。10.任何一方未按约定履行合同义务，视为违约。三、法律名词及解释：2.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。3.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。4.安全生产：指在工程建设过程中，采取措施保障工人生命安全和设备安全。5.环保：指在工程建设过程中，遵守环境保护法律法规，保护环境。6.知识产权：指合同双方在合同履行过程中产生的专利、商标、著作权等权利。7.分包：指承包人将合同的一部分工作交给第三方单位或个人完成。8.第三方中介：指在合同履行过程中，协助甲方与乙方协调关系的独立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定进度计划，加强施工管理，确保按时完成。2.质量问题：加强质量检查，发现问题及时整改，确保工程质量。3.安全生产事故：制定应急预案，加强安全生产培训，预防安全事故。4.材