工程施工合同索赔条款(2024版)

编号：__________工程施工合同索赔条款(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

工程施工合同索赔条款(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3合同文件的优先顺序1.4法律法规的适用1.5合同的生效与终止第二章：工程施工2.1工程施工的范围与内容2.2工程进度与工期要求2.3工程质量标准2.4工程变更2.5施工图纸与技术文件第三章：合同价格与支付3.1合同价格的确定3.2支付方式与支付时间3.3价格调整3.4工程预付款3.5工程进度款3.6质量保证金第四章：材料与设备4.1材料与设备的供应4.2材料与设备的要求4.3材料与设备的验收4.4材料与设备的保管与使用第五章：施工安全与环境保护5.1施工安全管理5.2安全事故的处理5.3环境保护要求第六章：违约责任6.1违约行为6.2违约责任的具体规定6.3违约赔偿的计算方法第七章：争议解决7.1争议的解决方式7.2仲裁地点与仲裁机构7.3仲裁裁决的执行第八章：索赔条款8.1索赔的条件与范围8.2索赔的通知与提交8.3索赔的计算与证据8.4索赔的处理程序8.5索赔的赔偿金额计算第九章：不可抗力9.1不可抗力的定义与范围9.2不可抗力事件的通知与证明9.3不可抗力事件的后果处理第十章：合同的转让与分包10.1合同的转让10.2分包的管理与监督10.3分包合同的签订与履行第十一章：税务与保险11.1税务事项的处理11.2保险的购买与索赔第十二章：保密条款12.1保密信息的范围与内容12.2保密信息的保护措施12.3保密信息的例外情况第十三章：合同的修订与补充13.1合同的修订条件13.2合同的补充内容第十四章：附则14.1合同的生效条件14.2合同的终止与解除14.3合同的解释与应用14.4合同的修订历史记录合同编号_________第一章：总则1.1合同背景与目的：本合同是根据双方于____年__月__日签订的工程施工合同，为进一步明确双方的权利和义务，特制定本索赔条款。1.2定义与解释：本合同所用词语，除非上下文另有规定，否则应具有与工程施工合同相同的含义。1.3合同文件的优先顺序：本合同文件的优先顺序如下：（列出文件清单）。1.4法律法规的适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.5合同的生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程施工合同约定的工程竣工验收合格之日终止。第二章：工程施工2.1工程施工的范围与内容：本合同所涉及的工程施工范围为（列出工程范围）。2.2工程进度与工期要求：工程施工应按照双方约定的工程进度计划进行，如因特殊情况导致工期延误，应按本合同第八章索赔条款处理。2.3工程质量标准：工程施工应符合国家及行业相关标准和规范，达到双方约定的质量要求。2.4工程变更：工程施工过程中，如发生变更，应按照工程施工合同的约定进行，如有争议，应按本合同第八章索赔条款处理。2.5施工图纸与技术文件：施工图纸和技术文件由甲方提供，乙方负责按照图纸和文件要求进行施工。第三章：合同价格与支付3.1合同价格的确定：本合同的合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。3.2支付方式与支付时间：甲方按照工程施工进度，分阶段向乙方支付合同价款。具体支付方式及时间如下：（列出支付详情）。3.3价格调整：本合同价格在合同签订后，如遇材料价格变动、政策调整等因素，可按双方约定进行价格调整。3.4工程预付款：甲方应在合同签订后__日内向乙方支付预付款，预付款金额为合同价款的__%。3.5工程进度款：甲方应按照工程施工进度，向乙方支付工程进度款。3.6质量保证金：本合同的质量保证金为合同价款的__%，在工程验收合格后__日内无息退还乙方。第四章：材料与设备4.1材料与设备的供应：甲方负责提供工程施工所需材料与设备，乙方负责接收、保管和使用。4.2材料与设备的要求：甲方提供的材料与设备应符合国家及行业相关标准和规范，满足工程施工需要。4.3材料与设备的验收：乙方应在收到材料与设备后__日内进行验收，如有问题，应及时通知甲方处理。4.4材料与设备的保管与使用：乙方应妥善保管和使用甲方提供的材料与设备，如有损坏或丢失，乙方应承担相应责任。第五章：施工安全与环境保护5.1施工安全管理：乙方应严格按照国家及行业相关安全规定，加强施工现场安全管理，确保工程施工安全。5.2安全事故的处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按国家及行业相关规定处理。5.3环境保护要求：乙方应遵守国家及地方环境保护法规，做好施工现场环境保护工作。第六章：违约责任6.2违约责任的具体规定：违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.3违约赔偿的计算方法：违约金的计算方法如下：（列出计算方法）。第七章：争议解决7.1争议的解决方式：本合同争议的解决方式为（选择：协商、调解、仲裁或诉讼）。7.2仲裁地点与仲裁机构：如选择仲裁解决争议，仲裁地点为（城市名称），仲裁机构为（仲裁机构名称）。7.3仲裁裁决的执行：仲裁裁决生效后，双方应按照裁决结果履行义务。如有不履行，另一方可申请法院强制执行。第八章：索赔条款8.1索赔的条件与范围：乙方认为自己的合法权益受到损害时，可向甲方提出索赔。索赔范围包括：（列出索赔范围）。8.2索赔的通知与提交：乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后__日内，向甲方提交索赔通知。8.3索赔的计算与证据：乙方应提供索赔的详细计算和证据，包括：（列出证据）。8.4索赔的处理程序：甲方收到乙方索赔通知后，应在__日内答复乙方。如甲方不同意索赔，乙方有权按本合同第七章争议解决条款解决。8.5索赔的赔偿金额计算：索赔金额的计算方法如下：（列出计算方法）。第九章：不可抗力9.1不可抗力的定义与范围：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：（列出不可抗力事件）。9.2不可抗力事件的通知与证明：乙方应在不可抗力事件发生后__日内，向甲方发出通知，并提交相关证明文件。9.3不可抗力事件的后果处理：如不可抗力事件导致工程施工受到影响，双方应按本合同约定协商解决。第十章：合同的转让与分包10.1合同的转让：未经甲方同意，乙方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。10.2分包的管理与监督：如乙方需对工程施工进行分包，应确保分包单位符合相关资质要求，并接受甲方监督。10.3分包合同的签订与履行：分包合同的签订与履行，不影响乙方对甲方承担的合同义务。第十一章：税务与保险11.1税务事项的处理：乙方应按照国家税收法律法规，自行申报并缴纳相关税费。11.2保险的购买与索赔：乙方应购买社会保险和工程保险，并在发生保险事故时，按保险条款向保险公司索赔。第十二章：保密条款12.1保密信息的范围与内容：保密信息是指本合同内容及双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密和技术秘密。12.2保密信息的保护措施：乙方应采取适当措施，保护甲方的保密信息，不得泄露给第三方。第十三章：合同的修订与补充13.1合同的修订条件：本合同的修订应由双方协商一致，并签订书面修订协议。13.2合同的补充内容：本合同的补充内容应由双方协商一致，并签订书面补充协议。第十四章：附则14.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的终止与解除：本合同约定的工程竣工验收合格之日，本合同终止。14.3合同的解释与应用：本合同未尽事宜，应参照国家相关法律法规解释与应用。14.4合同的修订历史记录：（列出修订记录）。甲方（签字）：_________日期：____年__月__日乙方（签字）：_________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更权：甲方有权根据工程实际情况，对工程施工内容、工程进度、工程质量标准等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，确保工程施工的顺利进行。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、施工安全、材料使用等方面。乙方应接受甲方的监督，并对甲方提出的问题及时整改。1.3甲方解除合同权：在合同履行过程中，如乙方严重违约或违反国家法律法规，甲方有权立即解除合同，并追究乙方的法律责任。1.4甲方索赔权：如乙方施工过程中存在质量问题、进度延误等违约行为，甲方有权按本合同第八章索赔条款向乙方提出索赔。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方工期保证：乙方应确保工程施工按照约定的工期完成，如因乙方原因导致工期延误，乙方应按本合同第七章争议解决条款向甲方支付违约金。2.2乙方质量保证：乙方应保证工程施工质量符合国家及行业相关标准和规范，如发生质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。2.3乙方安全责任：乙方应加强施工现场安全管理，确保工程施工安全，如发生安全事故，乙方应承担相应责任。2.4乙方保密义务：乙方应对甲方的商业秘密和技术秘密予以保密，不得泄露给第三方，否则乙方应承担违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责：第三方中介应按照本合同约定，协助甲方和乙方履行合同义务，包括但不限于合同管理、进度监督、质量控制等方面。3.2第三方中介的报酬：第三方中介的报酬由甲方和乙方协商确定，并在合同中予以明确。3.3第三方中介的解除合同权：如第三方中介严重违约或违反国家法律法规，甲方和乙方有权立即解除与第三方中介的合同，并追究其法律责任。3.4第三方中介的索赔权：如第三方中介在合同履行过程中存在过错，导致甲方或乙方损失，甲方和乙方有权按本合同第八章索赔条款向第三方中介提出索赔。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程施工合同2.工程施工设计图纸3.工程施工技术规范4.工程施工进度计划5.工程施工质量标准6.工程施工安全规范7.材料与设备供应合同8.施工保险单据9.工程施工许可证10.工程施工验收报告11.工程施工结算报告12.合同变更协议13.合同补充协议14.工程施工现场照片及视频资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成工程施工，视为违约。2.乙方未达到约定的工程质量标准，视为违约。3.乙方施工过程中发生安全事故，未能及时报告甲方，视为违约。4.乙方泄露甲方商业秘密或技术秘密，视为违约。5.乙方未按照合同约定使用材料与设备，视为违约。6.乙方未按照合同约定进行施工，导致工程质量问题或安全事故，视为违约。7.甲方未按照约定时间支付合同价款，视为违约。8.甲方未按照约定提供施工场地、施工条件等，导致乙方无法正常施工，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同履行：合同双方按照约定履行各自的权利和义务。3.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金额。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.索赔：一方因对方违约行为而遭受损失，向对方提出的要求赔偿的权利。6.仲裁：合同双方约定将争议提交给仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。7.诉讼：合同双方通过法院解决争议的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程施工进度延误：双方应积极沟通，调整施工计划，合理分配资源，确保工程按期完成。2.工程质量问题：及时停工整改，排除质量问题，重新验收，确保工程质量符合标准。3.安全事故发生：立即报告甲方，启动应急预案，依法处理，追究责任，采取措施防止再次发生。