厂房建筑施工合同判决申请

厂房建筑施工合同判决申请合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：一、工程概况1.1本项目位于________________，占地面积约为________________平方米，建筑面积约为________________平方米。1.2工程内容包括：________________（具体工程内容详细列举）。1.3工程质量标准：符合________________（国家标准、行业标准或甲乙双方约定的标准）。1.4工程合同价款：人民币________________元整（大写：________________元整）。二、合同工期2.1工期自________年____月____日起至________年____月____日止，共计________天。2.2乙方应当按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担相应的违约责任。三、质量保修3.1乙方对所施工的工程质量负责，保修期自工程验收合格之日起计算，保修期为________年。3.2保修期内，如工程出现质量问题，乙方应当及时予以修复，并承担修复费用。如因甲方使用不当导致的问题，乙方可以协助修复，但修复费用由甲方承担。四、合同价款支付4.1甲方按照工程进度分阶段支付合同价款。具体支付方式如下：（1）合同签订后____天内，甲方支付合同价款的________%；（2）工程进度达到________%时，甲方支付合同价款的________%；（3）工程验收合格并办理移交手续后，甲方支付合同价款的________%。4.2乙方应当向甲方提供等额的税务发票。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定的工期完成工程，应当按照合同约定向甲方支付违约金。违约金计算方式为：________________。5.2甲方未按照约定时间支付合同价款，应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。滞纳金计算方式为：________________。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1乙方应当在施工现场设立项目管理机构，负责工程的日常管理和协调。7.2乙方应当遵守国家法律法规，严格按照有关安全、环保、消防等方面的规定进行施工。7.3乙方应当为其员工办理社会保险，并承担相应费用。7.4甲方不得干预乙方的正常施工，不得无理拖欠工程款。八、合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同生效后，除非依法或双方协商一致，任何一方不得单方面解除合同。8.3合同的变更或解除，应当书面签署，并经双方确认。九、合同附件9.1本合同附件包括：________________（列举附件）。十、其他10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年____月____日一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方资质证书复印件3.工程项目批准文件4.施工图纸及设计文件5.工程量清单6.材料供应合同复印件7.设备供应合同复印件8.工程质量验收标准9.安全生产责任书10.环保审批文件11.消防审批文件12.乙方施工组织设计13.乙方项目经理任命书14.乙方施工人员名册15.社会保险缴纳证明二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定工期完成工程，属于违约行为。2.甲方未按约定时间支付合同价款，属于违约行为。3.乙方未按合同约定质量标准完成工程，属于违约行为。4.乙方未按合同约定提供税务发票，属于违约行为。5.甲方无理干预乙方正常施工，属于违约行为。6.甲方无理拖欠工程款，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主或委托人。2.乙方：指合同中的施工单位。3.合同工期：指合同约定的工程完成时间。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.滞纳金：指逾期支付款项方按照合同约定向收款方支付的赔偿金。6.质量保修：指施工单位对施工工程在一定期限内出现的质量问题负责修复并承担相应费用。7.税务发票：指国家税务总局规定的一种税收凭证。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度滞后：乙方应加大人员、材料、设备投入，合理安排施工计划，确保工程进度。2.质量问题：乙方应及时修复，并承担修复费用。如因甲方使用不当导致的问题，乙方可以协助修复，但修复费用由甲方承担。3.付款延迟：甲方应按时支付合同价款，如确有困难，应与乙方协商延期支付事宜。4.合同变更：双方可书面签署合同变更协议，并经双方确认。5.争议解决：双方通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.适用于甲方为厂房建筑项