专升本自考：建筑工程合同

一、单项选择题

1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的

（C）关系。

A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然

人

2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当

要求（A）赔偿。

A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体

的施工人员3.在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（D）

A.代理与被代理关系B.雇佣与被雇佣关系C.委托与被委托关系D.监

理与被监理关系4.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，

承包人应向工程师递交（A）

A.索赔意向通知B.现场同期记录C.索赔报告D.索赔证据

5、下列财产中，（A）不得抵押。

A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具

6、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B）家。

A、2、B、3C、5D、7

7.下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是

（D）

A.工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B.工期不顺延，承包商承担

与工程有关的损失C.工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D.工期顺

延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担8.被工程师要求暂停施工的

工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当（B）

A.立即给予答复B.在24小时内给予答复C.在48小时内给予答复D.提出

处理意见9.根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列

表述正确的是（D）

A.承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师

提出申请

B.工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人

C.承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延

D.承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延

10、合同争议的解决顺序为（A）

A、和解一调解一仲裁一诉讼B、调解一和解一仲裁一诉讼

C、和解一调解一诉讼一仲裁D、调解一和解一诉讼一仲裁

11、监理招标主要是对监理单位（B）的选择。

A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备

12、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容

应属于（B）

A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作

13.FIDIC合同条件在传统上主要适用于（B）

A.国内工程施工B.国际工程施工C.国际和国内询价采购D.有限国际

招标

14.在FIDIC合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包

商的是（C）

A.总包单位B.承包商C.雇主D.设计单位

15、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是

(C)O

A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工

条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

16、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目

建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照

设计范本的规定，设计人应(D)

A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金

C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用

的50%

17.签订保证合同的当事人应该是(C)

A.债权人与债务人B.保证人与被保证人C.债权人与保证人D.保证人与

债务人

18.在解决建设工程施工合同争议的四种方式中，实行一裁终审制的是

(C)

A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼

19.建筑工程合同信息管理具有的特点不包括(A)

A.准确性B.综合性C.时效性D.复杂性

20.甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要

素不包括(C)

A.主体B.客体C.时间D.内容

21、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同

时约定的合同工期概念应为，从(C)的日历天数计算。

A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求

C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标

文件中要求

22、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为(B)

A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商

由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费

用，相应顺延工期

C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复

工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费

用，工期不予顺延

23.合同关系的内容是指(B)

A.物B.债权人的权利和债务人的义务C.行为D.债权人和债务人

24.下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则的是(A)

A.等价有偿原则B.诚实信用原则C.自愿原则D.合法原则

25.根据《合同法》，下列合同成立的是(C)

A.要约通知到达受要约人B.要约通知发出C.承诺通知到达要约人

D.承诺通知发出26、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的

数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应(B)o

A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时

付款D、待供货方补足数量后再付27、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知

期”，是指(A)o

A、工程保修期B、承包商的施工期

C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限

D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

28.下列关于合同成立地点的说法中不正确的是（D）

A.双方当事人签字盖章地为合同成立地B.采用数据电文的收件人主营业

地为合同成立地

29.因重大误解订立的合同，当事人一方有权（A）

A.请求人民法院撤销B.请求人民法院确认无效C.解除合同D.变更合

同

30.乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙的60万元到期债权，却未

尽力追讨，此时，甲可以行使（C）A.债务权B.撤销权C.代位权D.抗辩

权

31、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包

商提出索赔。承包商（C）

A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向

业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以

分包商的名义向工程师提交索赔报告32、施工中遇到连续10天超过合同约定等

级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应

（D）o

A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期

C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿

33.具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是（A）

A.发包人B.承包人C.工程师D.设备供应商

34.下列关于合同文件的表述中，不正确的是（D）

A.专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体B.合同文件中专用条

款的解释优于通用条款C.合同文件之间应能互相解释、互为说明D.专用条款

与通用条款是相对立的

35、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）

A行政法律关系B民事权利义务关系C刑事法律关系D经济侵权关系

36、在工程建设监理活动中，监理单位是(B)

A业主的代理人B业主的委托人C施工合同的当事人D绝对独立的第三人

37.在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承

担监理责任是代表(C)A.社会公众B.建设行政主管部门C.建设单位

D.工程质量监督站

38.监理委托合同中，属于委托人权利有(B)

A.生产工艺设计认定权B.选择工程分包单位的认可权C.施工质量的检

验权D.工程建设有关协作单位协调主持权39.在某施工合同履行中.由于监

理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是

(D)A.监理工程师B.监理单位C.项目经理D.建设单位

40.FIDIC施工合同条件下，工程变更的范围不包括(B)

A.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变B.因施工需要，施工机械日常

检修时间变更

C.合同甲工程量改变D.工作质量和其他特性的变更

41、经济合同当事人订立的"保证合同"，其法律形式是(B)

A主合同B从合同C独立合同D无条件地必须履行的合同

42、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当(A)

A按裁决自觉执行B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院

起诉D向合同管理机关申诉43.一般保证的保证人来约定保证期间的，保证期

间为主债务履行期届满之日起(C)

A,3个月B.6个月C.12个月D.24个月

44.对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这

一风险对策称为(D)A风险回避B.风险控制C.风险保留D.风险转移

A能力B报价C信誉D经济实力

46.仲裁裁决的作出应当依据(B)

A.全体仲裁员的意见B.多数仲裁员的意见C.首席仲裁员的意见D.仲

裁委员会主任的意见47.在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用

的价格，此变更价格(C)

A.由业主提出，工程师批准执行B.由工程师提出，业主批准执行

C.由承包商提出，工程师批准执行D.由承包商提出，业主批准执行

48、中标的承包商将由(B)决定。

A评标委员会B业主C上级行政主管部门D监理工程师

49、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由(A)组织试车。

A建设单位B设计单位C施工单位D设备供应单位

50.在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包

括(A)

A.工期B.费用c.工期和费用D.工期、费用和利润

51.在施工合同中，承担因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追

加合同价款的是(D)A.承包人B.工程师与发包人共同C.工程师D.发包

人

52、业主在(B)合同中承担的风险最小。

A可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金

53、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指(C)。

A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔

C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔

54.在FIDIC合同条件下，有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包

商的是(A)

A.雇主B.承包商C.分包商D.设计单位

55.建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙签订了一份工程设计合

同，该合同关系的内容是指(A)A.拟建办公楼B.甲单位和乙单位C.甲单位

与乙单位签订合同的行为D.甲单位的权利和乙单位的义务56、当出现招标文

件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以(A)为

准。

A.招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释

C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件

57、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于

(B)o

A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作

58.要式合同必须采用(D)

A.口头形式B.法律规定的形式C.口头或书面形式D.书面形式

59.根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是(B)

A.合同是当事人意思表示一致的协议B.合同的签订也可以经由当事人一

方完成

C.合同的当事人具有平等的民事主体资格D.合同是各种主体之间民事权

利义务关系的协议

60.合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为

(C)

A.合同变更B.合同生效C.合同转让D.合同无效

61、下列各项中，()不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。C、招标

文件已经编制好D、建设资金、建材、设备来源已经落实

62、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括()。

A、提供的投标担保有瑕疵B、货物包装方式不符合招标文件的要求

C、个别地方存在漏项D、明显不符合技术规格要求

63.合同的保全发生在(B)

A.合同未生效时B.合同生效期间C.合同被判定为无效后D.合同被撤

销后64.根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之

日起到其消失的行使期限是(A)A.I年内B.2年内C.3年内D.4年内

65、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。

A、节省招标费用B、招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风

险D、竞争激烈66、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清

或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为(A)。

A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B、中标通知书、协议书、专

用条款、通用条款C、中标通知书、投标书、协议书、图纸D、中标通知书、专

用条款、通用条款、图纸

67.下列表述中，不属于无效合同的是(D)

A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.损害社会公共利

益

C.以合法形式掩盖非法目的D.乘人之危订立的合同

68.建设工程竣工验收应具备的条件不包括(B)

A.完整的施工管理资料B.完整的施工技术人员资质证件

C.施工单位签署的工程质量保修书D.主要建筑材料的进场试验报告

69、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了

修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由(C)承担。A、发包人

B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同

70、FIDIC施工合同条件规定，用从()之日止的持续时间为缺陷通知期，承

包商负有修复质量缺陷的义务。

A、开工日起至颁布发接收证书B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证

书中指明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D、接收证书中指明的竣

工日起至颁发履约证书

71.按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是(C)

A.安装工程一般不超过合同价的10%B.建筑工程一般不超过合同价的

10%

C.建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D.安装工程一般不超

过当年安装工程工作量的30%72.工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新

检验的要求，若重新检验发现工程质量不合格时，则应(A)A.由承包人承担

其全部费用，工期不予以顺延B.由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延

C.由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延D.由承包人和发包人共同承担

其全部费用，工期应予以顺延73、在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误，

承包方应当承担违约责任。

A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化

74、委托任务并负责支付报酬的一方称(B)o

A承包人B发包人C出资人D出工人

75.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负

责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失的承担方是(A)

76.勘察、设计合同示范文本因内容的不同各有两个版本，分别适用于不

同的委托任务。下列选项中错误的是(B)A.GF-2000-0203版本适用于岩土工

程、水文地质(含凿井)、工程测量和工程物探

B.GF-2000-0210版本适用于岩土工程设计、治理和监测

C.GF-2000-0209版本适用于民用建设工程的设计D.GF-2000-0210版本适

用于专业建设工程的设计77、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织

是(C)。

A建设单位B施工单位C招标代理D设计单位

78、监理招标主要是对监理单位(B)的选择。

A报价B能力C人员数量D设备

79.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于

(B)

A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.意外工作

80.FIDQ1999年版)合同条件中，适用于建设项目规模大、复杂程度高、

雇主提供设计的项目的合同条件是(A)A.新红皮书B.新黄皮书C.银皮书

D.绿皮书

81、合同价款可以有多种约定方式，其不包括(C)o

A固定价格合同B可调整价格合同C固定价格加酬金合同D成本加酬金合

同82、在进度控制中，(B)不属工程师的任务。

A督促承包人完成工程扫尾工作B向有关部门递交竣工申请C协调竣工验

收中的各方关系D参加竣工验收83.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发

生后的28天内，承包人应向工程师递交(B)

A.现场同期记录B.索赔意向通知C.索赔报告D.索赔证据

84.依据国内工程变更价款确定的一般原则，下列说法中错误的有(C)

A.合同中已有适用于变更工程的价格，按该价格变更合同价款

B.合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款

C.承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为

该项变更不涉及合同价款的变更D.由发包人提出变更价格，经工程师确认后

执行

85、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量

的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应(BA拒付货款并索赔B按照

订购数量及时付款C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付

86、工程分包的说法错误的为(A)

A是违法的B是从工程承包人承担C是允许的D非发包人同意，承包人不

得将承包工程的任何部分分包87.可以为施工承包商提供履约担保的单位是

(C)

A.建设行政管理机关B.监理协会C.企业法人D.学校

88.下列有关和解的描述中，错误的是(B)

A.和解是双方在自愿、友好互谅的基础上进行的B.和解有第三方的介

入，有利于合同争议的解决C.和解的方式和程序十分灵活D.和解解决争议节

省开支和时间

89、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期"是指(A)

A工程保修期B承包商的施工期C工程师在施工过程中发出改正质量缺陷

通知

D工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

90、自中标通知书发出(C)内，建设单位和中标人签订书面的建设工程

承发包合同。。

)91.工程价款控制程序分为三个阶段，下列说法错误的是(B)

A.约定预付款方式属于准备阶段B.工程师确认己完工程量，签发付款凭

证属于竣工验收阶段C.承包人提出已完工程量报告属于施工阶段D.工程师批

准竣工结算报告属于竣工验收阶段92.合同关系的内容是指(B)

A.物B.债权人的权利和债务人的义务C.行为D.债权人和债务人

93、保证方式没有约定或约定不明确的，按(A)承担担保责任。

A、保证B、连带保证C、违约D、合同

94、当事人采用合同书形式订立的，自(C)合同成立。

A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时

C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时

95.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通

知应当在(B)

A.要约到达受要约人之前到达要约人B.承诺通知到达要约人之前到达要

约人

C.承诺通知发出之前到达要约人D.承诺通知到达要约人之后到达要约人，

96.依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是(C)

A.实际履行和损害赔偿可以同时使用B.违约金和定金不能同时选用‘

C.违约金是承担违约责任的必备形式D.违约金和损害赔偿可以同时使用

97、确定中标人后(B)内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情

况的书面报告。

A、15天B、21天C、30天D、35天

98、下列说法不正确的是(C)o

A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。

B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。

C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定

程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响

或干涉招标人依法选择中标人的活动。

D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。

99.根据我国《合同法》的规定，当事人订立合同必经的程序是(B)

A.招标与投标B.要约与承诺C.讨价还价D.出价与承揽

100.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程

师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量

合格，则(A)

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延B.发包人承担全部费用，工期不

予顺延：

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延D.承包人承担全部费用，工期相

应顺延

101,监理招标主要是对监理单位(B)的选择。

A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备

102、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容

应属于(B)o

A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作

103.按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划

后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定

时间内予以确认或提出修改意见，则视为(B)

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等

待工程师的进一步指示104.在对施工合同解除后的善后处理中，错误的是

(C)

A.有过错的一方应赔偿因合同解除给对方造成的损失B.承包人应妥善做

好已完工程的保护和移交工作C.原合同中有关结算、清理的条款失效D.已经

订货的材料、设备不能退还的货款由发包人承担105、合同双方约定的合同工期

的说法，正确的一项是(D)。

A、包括开工日期B、包括竣工日期C、包括合同工期的总日历天数

D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数

106、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是

(C)O

A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工

条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工

程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确

C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

107、在进度控制中，(B)不属工程师的任务。

A、督促承包人完成工程扫尾工作B、向有关部门递交竣工申请C、协调竣

工验收中的各方关系D、参加竣工验收108、合同价款可以有多种约定方式，其

不包括(C)

A、固定价格合同B、可调整价格合同C、固定价格加酬金合同D、成本加

酬金合同109.建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事

故后，向委托人赔偿的原则是(C)A.按委托人认为受到的损失计算赔偿

B.扣除合同约定的全部监理酬金

C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D.应当双倍返还定金

110.某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计

人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应

进一步支付设计人(B)

A.1万元B.3万元C.5万元D.7万元

Ul＞材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量

的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应(B)o

A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时

付款D、待供货方补足数量后再付112、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知

期〃，是指(A)o

A、工程保修期B、工程施工期C、工程装修期D、工程停工期

113、如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承

包商实际投入成本的增加，应由(A)给予补偿。

A、业主B、承包商C、工程师D、特殊分包商

114.FIDIC(1999年版)合同条件中，适用于投资规模相对较小的民用和土木

工程项目的合同条件是(D)A.新红皮书B.新黄皮书C.银皮书D.绿皮书

115.索赔按照处理的方式可分为(D)

A.工期索赔和费用索赔B.工程延误索赔和工程变更索赔

C.合同内索赔和合同外索赔D.单项索赔和综合索赔

116.在工程变更的分类控制中，一般由监理工程师初审，总监理工程师批

准后实施的是(C)

A.计划变更B.重大变更C.重要变更D.一般变更

117.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为(C)

B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

118.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲

裁的前提是当事人提交(B)A.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保函

D.合同担保书

119.下列不属于建筑工程合同信息管理特有特点的是(B)

A.时效性B.科学性C.综合性D.复杂性

120.合同法律关系的构成要素不包括(C)

A.主体B.客体C.时间D.内容

121.下列合同不属于双务合同的是(C)

A.买卖合同B.租赁合同C.赠与合同D.建设工程合同

122.依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是(B)

A.传真B.登记C.电子邮件D.信件

123、工程分包的说法错误的为(A)。

A、是违法的B、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为

C、是允许的D、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包

124、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进

度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应(D)。

A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期

C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿

125.按照《合同法》的规定，下列行为不属于要约邀请的是(C)

A.价目表的寄送B.招标公告C.递送投标书D.无价格的商业广告

126.根据我国《合同法》的规定，当事人订立合同必经的程序是(B)

A.招标与投标B.要约与承诺C.讨价还价D.出价与承揽

127.合同的转让不包括(D)

A.合同权利的转让B.合同义务的转移C.合同权利义务的概括转让

D.合同权利义务内容的改变128、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原

因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为(B)o

A额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务

二、多项选择题

1、必须进行招标的项目包括(CDE)o

A私人投资的高级别墅B、外国老板投资的基础设施的项目

C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目

D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E、使用国际组织或

者外国政府贷款、援助资金的项目2.某工程施工中由于业主提出设计变更，导

致工程量增加和工期延误，则承包商可索赔的费用包括(ABCDE)A.人工费

B.材料费C.机械费D.管理费E.利润

3、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改

进措施(AB)o

A、需经工程师确认后才能执行

C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责D、采用改

进措施后，必须顺延工期E、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承

包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准

4.建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为(BDE)

A.专业承包合同B.可调整价格合同C.分包合同D.成本加酬金合同

E.固定价格合同5.《建设工程施工合同》由哪三部分组成？(ABC)

A.协议书B.通用条款C.专用条款D.工程质量保证书E.承包人承揽工

程项目一览表6、施工合同文件中的说法中，正确的有(BDE)o

A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款

B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同

的内容

C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同

D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件

E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的

解决方式处理

7.下列关于不可抗力的描述中，正确的是(AD)

A.因不可抗力不能履行合同的，可以部分或全部免除责任B.一般天气的

变化是可以算作不可抗力C.因当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可以免除

责任

D.当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方E.当事人

不能预见的客观情况可以算作不可抗力8.按照FIDIC合同条款的规定，以下关

于保留金的说法，正确的是(ABC)

A.保留金是业主按照合同约定从承包商应得的工程进度款中扣减的一笔金

额，作为约束承包商严格履约合同义务的措施之一B.保留金分两次返还，第二

次是在保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还

C.当承包商严重违约而合同不能继续履行时，业主可利用保留金补偿损失

D.履约保函和保留金的约束期均是承包商负有施工义务的责任期限E.保

留金累计扣留的最高限额为合同价款的10%9、FIDIC合同中指定分包商与一般

分包商的差异主要表现为(ABCDE)o

A、选择分包单位的权利不同B、分包合同的工作内容不同C、工程款的支

付开支项目不同

D、业主对分包商利益的保护不同E、承包商对分包商违约行为承担责任的

范围不同

10、索赔按目的划分包括(CE)o

A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、合同内索赔E、费用索赔

11.关于工程分包，下列表述正确的是(ACE)

A.建筑工程主体结构工程不允许分包B.提倡对建筑工程实行总承包，条

件许可时可将工程肢解发包C.总承包单位按总承包合同应对建设单位负责

D.分包单位可将承包工程的部分分包给具有相应资质条件的单位E.禁止分包

单位将其承包的工程再分包

12.按索赔目标分类，索赔可以分为：(DE)

A.合同内索赔B.单项索赔C.工程变更索赔D.费用索赔E.工期索赔

13.在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括：(BCE)

A.仲裁申请书B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.选定的仲裁员E.选定的

仲裁委员会14、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包

括(

AE)O

A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作

D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服

务前的准备工作

15、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于(BDE)造成工期延误，经发

包人代表确认，竣工日期可以顺延。

A.承包人未能及时调配施工机械B.发生不可抗力C.雨季天数增多D.工程量

变化和设计变更E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8

小时

16.依据合同的分类，下列合同中的归类正确的是(BCD)

A.运输合同为无偿合同B.工程施工合同为双务合同C.寄存合同为实践

合同

D.勘察设计合同为要式合同E.赠与合同为有偿合同

17.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担

的违约责任包括(ABE)A.合同继续履行B.采取补救措施C.支付双倍违约金

D,返还财产恢复原状E.赔偿损失18.按照设计合同示范文本的规定，在设计

合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，其后果责任包括(BCE)A.设计

人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金B.设计人未开始设计工作的，不

退还发包人已付定金C.设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计

费D.设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费E.设计工作超过

一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费

19.履行合同的担保方式包括(ABCD)

A.保证B.留置C.抵押D.定金E.违约金

20、索赔按目的划分包括(CE)。

A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔

21、在施工合同中，(ABCDE)等工作应由发包人完成。

A.土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报批准手续C.提供工程地质报告

D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.提供相应的工程进度计

划及进度统计报表22.目前建设工程施工合同争议的调解主要有

(ABDE)

A.人民法院调解B.民间调解C.诉讼调解D.仲裁机构调解E.行政主管

部门调解23.在合同的不同分类中，建设工程合同属于(ACE)

A.双务合同B.单务合同C.有偿合同D.无偿合同E.有名合同

24、对于发包人供应的材料设备，(ABDE)等工作应当由发包人承担。

A.到货后，通知清点B.参加清点C.清点后负责保管D.支付保管费用E.如果

质量与约定不符，运出施工场地并重新采购25、招标人具备自行招标的能力表

现为(

BCE)O

A.必须是法人组织B.有编制招标文件的能力C.有审查投标人资质的能力

D.招标人的资格经主管部门批准E.有组织评标定标的能力

26.下列情况中，属于效力待定合同的是(ADE)

A.无处分权人处分他人财产的合同B.以胁迫手段订立的合同C.因重大

误解订立的合同

D.限制民事行为能力人订立的合同E.无权代理人订立的合同

27.建设工程施工合同按合同所包括的工程或工作范围可划分为(ABD)

A.施工总承包合同B.装饰工程施工承包合同C.分包合同D.建筑安装

工程施工承包合同E.专业承包合同28、建设工程施工合同的当事人包括

、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，(发生的

(BD)029CE)

费用由承包人承担。

A.工程本身的损害B.发包人人员伤亡C.造成承包人设备、机械的损坏及停

工D.所需清理修复工作E.承包人人员伤亡30.依照《建设工程委托监理合同标

准条件》的规定，监理人在委托人委托的工程范围内，享有的权利包括

(ADE)A.选择工程总承包人的建议权B.工程规模的认定权C.工程设计变

更的审批权

D.工程进度的检查、监督E.施工有关单位协调的主持权

31.承包商提出工程变更的原因和目的很多，主要分为两个方面的是

(AD)

A.对原设计图纸提出的设计变更B.对原工程费用提出的费用变更C.对

原工程进度提出的工期变更D.对原施工组织设计或施工方案提出的施工措施

变更E.对原工程计划提出的计划变更

32、施工合同按照计价方式的不同可以分为(CDE)等。

A.总承包合同B.分别承包合同C.固定价格合同D.可调价格合同E.成本加酬

金合同33、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当(ADE)。

A.申请验收B.组织验收C.提出修改意见D.递交竣工结算报告E.移交工程

34.合同法的基本原则有(ABCD)

A.合同自愿原则B.合法原则C.诚实信用原则D.鼓励交易原则E.减少

无效合同原则35、被宣布为废标的投标书包括(ABDE)

A投标书未按招标文件中规定封标B逾期送达的标书C加盖法人或委托授

权人印鉴的标书

D未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书E投

标人不参加开标会议的标书36、必须进行招标的项目包括(CDE)

A私人投资的高级别墅B外国老板投资的基础设施的项目C大型基础设

施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D全部或部分使用国有

资金投资或国家融资的项目E使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目

37.建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为(ABCD)

A.固定价格合同B.可调整价格合同C.单价合同D.成本加酬金合同

E.专业承包合同38、不符合建设工程委托监理合同特征的有(CE)

A监理合同可以是个人B监理合同的订立必须符合工程建设程序C监理合

同的订立不需符合工程建设程序D委托监理合同标的是服务E委托监理合同的

标的物是产生新的物质

39、建设工程施工索赔按索赔目的可分为(DE)

A单项索赔B总索赔C明示索赔D工期索赔E费用索赔

40、合同法律关系的构成要素有(ABC)

A、主体B、内容C、客体D、权利E、义务

41、被宣布为废标的投标书包括(ABDE)o

A、投标书未按招标文件中规定封记B、逾期送达的标书C、加盖法人或委

托授权人印鉴的标书D、未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无

法辨认的标书E、投标人不参加开标会议的标书42、不符合建设工程委托监理

合同特征的有（CE）o

A、监理合同可以是个人B、监理合同的订立必须符合工程建设程序C、监

理合同的订立不需符合工程建设程序D、委托监理合同的标的是服务E、委托监

理合同的标的物是产生新的物质

43、施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE）oB、在不违反法律和行

政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容

C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D、签署在后的协议或文

件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不

同理解时，应按照合同争议的解决方式处理

44、建筑工程施工索赔按索赔目的可分为（DE）

A、单项索赔B、总索赔C、明示索赔D、工期索赔E、费用索赔

三、名词解释题

1.建设工程监理

指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位委托，承担某项管理工

作，并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。

2、工程承发包

由甲方把建筑安装工程任务委托给乙方、且双方在平等互利的基础上签订

工程合同、明确各自的经济责任、权利和义务、以保证工程任务在合同造价内

按质按量的全面完成

3、建筑市场

指建筑产品承发包交易活动为主要市场、一般称作建设市场或建筑工程市

场

4.不安抗辩权

指当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方有确切证据证明后

履行方有丧失或可能丧失履行能力，在对方没有履行或没有提供担保前，有权

终止合同履行的权利。

5.建设工程施工合同

即建筑安装工程承包合同，是发包人与承包人之间完成商定的建设工程项

目，确定双方权利和义务的协议。

6、建设工程招投

是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有承包能力的单

位参与竞争、按照法定程序优选承包单位的法律活动7、多方案报价法

利用工程说明书或合同交款不够明确之处、以争取达到修改工程说明书和

合同为目的的一种报价方法9.索赔事件

又称干扰事件，指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费

用变化的事件。

10.施工措施变更

指在施工过程中承包方因为工程地质条件变化，施工环境或施工条件的改

变等因素影响，向工程师和业主提出改变原施工措施方案的过程。

11.一次裁决原则

裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委

员会或人民法院不予以受理。

12、施工管理费

在国际工程承包中的施工管理费、一般包括工作人员费、生产工人辅助工

人工资、工资附加费、办公费、差旅交通费、文件宣传费、固定资产使用费、

国外生活设施使用费、工具用具使用费、检验试验费以及其他费用内容等

13、不平衡报价法

在不影响总标价水平的前提下、某些项目的单价可以定得比正常水平高

些、而另外一些项目的单价则可以比正常水平低些、其目的是承包商可尽早收

回垫支工程中的资金周转、另一方面是为了隐蔽报价规律的报价方法

指当事人双方互负对待给付义务的合同

15.缺陷通知期

指从竣工之日起，通知工程或分项存在缺陷的期限；在此期间完成工程接

受证书申请中知名的扫尾工作及完成修补缺陷或损害所需的工作。

16、建设工程投标

投标人根据所掌握的信息、按照诈骗辨认的要求、参与投标人的竞争，以

及获得建设工程承包权的法律活动18.合同价款

按有关规定和协议条款约定的各种取费标准计算、用以支付承包人按照要

求完成工程内容时的价款。

19.基准日期

指递交投标书截止前28天的日期

20、工程转包

指不行使咸亨报人的管理职能，不承担技术经济责任、将所承包的工程倒

与转给其他人承包的行为

21、施工索赔

施工合同的一方当事人，对在施工合同履行过程中发生的并非有自己责任

的额外工作、额外支出工作或损失、依据合同和法律的规定要求对方当事人给

予费用或工期补偿的合同管理行为

22、委托代理

是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理

23、定金

是指当事人双方为了担保债务的履行、约定由当事人一方先行支付给对方

一定数额的货币作为担保

24.风险转移

借用合同或协议，在风险事件发生时将损失的一部分或全部转移到有相互

经济利益关系的另一方。

26、附加工作

指与完成正常工作相关、在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工

作

27.主合同

指不需要其他合同即可独立存在的合同

28..不安抗辩权

指当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方有确切证据表明另

一方丧失履行债务能力时，在对方没有恢复履行能力或者没有提供担保之前，

有权中止合同履行的权利

29、指定分包商

是由业主指定、选定、完成某项特定工做内容并与承包商签订合同的特殊

分包商

30、代理

是指代理人在代理权限内、以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代

理人承担的法律行为

31.不可抗力

指合同签订后，发生了合同当事人无法预见、无法避免、无法控制和克服

的意外事件或自然灾害

32、留置

指债权人安照合同约定占有对方的财产、当债权人不能按照合同约定期限

履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并

33、建筑工程物资采购合同

是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间，为实现建设工程物资买

卖，设立、变更、终止相互权利义务关系的协议34.管理信息系统

一个由人、计算机系统等组成的进行信息的收集、传送、储存、加工、维

护和使用的系统。

35、风险管理

就是人们对潜在的意外损失进行识别评估并根据具体情况采取相应预防措

施，以防患于未然，或在风险无从避免时寻求切实可行的补救措施，使意外损

失降低到最小程度

36.诺成合同

当事人一方的意思一旦经过对方同意即能产生法律效果的合同

37.缔约过失责任

合同订立过程中，一方因违背诚信原则而给另一方造成损失时所要承担的

责任。

四、简答题

1、施工合同的特点是什么？

1）合同标的的特殊性；2）合同履行期限的长期性；3）合同内容的多样性

和复杂性；4）合同监督的严格性2.简述《建设工程施工合同》中工程进度款

支付的程序。

1）工程量计量2）承包商提高报表3）工程师审核和签认4）业主支付

3、建设工程招投标的特点是什么？

1）招投标是在国家宏观计划指导和政府监督下的竞争；2）投标是在平等

互利的基础上的竞争；

3）竞争的目的是相互促进、共同提高；4）对投标人的资格审查避免了不

合格的承包商参与承包4.FIDIC施工合同文件由哪几部分组成？各组成部分的

解释顺序是什么？

1）合同协议书；2）中标函；3）投标函；4）专用条件；5）通用条件；6）

规范7）图样；8）资料表和构成合同组成的其他文件5.简述合同的法律特

征。

1）合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种民事法律行为

2）合同以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的3）合同是当事人意

思表示一致的协议

6、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？

1）合同第一性原则；2）合同平等、自愿原则；3）合同的法律原则；4）

诚实信用原则；5）公平合理原则7.根据《合同法》规定，无效合同的范围主

要有哪几种？

1）一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同，损害国家利益2）恶意串通、损

害国家、集体或第三方利益3）以合法形式掩盖其非法目的4）损害社会公共利

益5）违反法律行政法规的强制规定

8.建设工程竣工验收应具备的条件是什么？

1）完成建设工程设计和合同中规定的各项内容2）有完整的技术档案和施

工管理资料

3）工程使用的主要建材、配件和设备进场试验报告4）有勘察、设计、施

工、工程监理单位分别签署的质量合格文件5）有施工单位签署的工程保修书

9、不可抗力的范围包括哪些方面？

因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人责任造成的爆炸、火灾、

以及专用条款约定的风、雨、雪、供水、地震等自然灾害

10.我国工程建设中主要开展的工程担保有哪些？

1）投标担保2）履约担保3）预付款担保4）业主支付担保

⑴根本无权的代理⑵授权行为无效的代理分）⑶超越代理权范围进行的代

理⑷代理权消亡以后的代理12、订立施工合同应具备的条件是什么？

1）初步设计已经批准；2）工程项目已列入年度建设计划；3）有能够满足

施工需要的设计文件和有关技术资料；4）建设资金和主要建筑材料设备来源已

经落实；5）实行招标投标的工程、中标通知书已经下发13.通常按照工程变更

所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？

1）设计变更；2）施工措施变更；3）计划变更；4）条件变更；5）新增工

程

14.简述FIDIC施工合同条件中规定的有关争议解决的方式。

（1）提交工程师决定⑵提交争端裁决委员会决定⑶双方协商⑷仲裁仲裁

15、变更价款的确定程序是什么？

设计变更后、承包人在工程设计变更确定后14天内、提出变更工程价款的

报告、经工程师确认后调整合同价款。承包人在确定变更后14天内不向工程

师、提出变更工程价款报告时、视为该设计变更不涉及合同价款的变更

16.简述工程变更的分类。

通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为：1）设计变更；

2）施工措施变更；3）计划变更；4）条件变更；5）新增工程

17.简述合同争议仲裁的基本原则

1）以事实为依据，以法律为准；2）先行调解；3）保障当事人平等的行使

权力；4）自治原则；5）一次裁决；6）独立仲裁18.合同在工程项目管理中的

地位与作用主要体现在哪些方面？

1）合同是工程项目管理的核心2）合同是承包双方履行义务，享有权利的

法律基础

3）合同是处理工程项目实施过程中各宗争执和纠纷的法律依据

19.简述《建设工程施工合同（示范文本）》的组成。

协议书、通用条款、专用条款；并附有承包人承揽工程一览表、发包人供

应材料设备一览表和工程保修书三个附件20.简述FIDIC施工合同条件中基准

日期的概念及与之相关的规定。

基准日期是作为评判某种风险是否属于承包商在投标阶段所应考虑到的分

界日，如果事件发生在此之前，就由承包商应承担责任；如果事件或情况发生

在该日期之后，其结果导致