建设工程合同建设工程合同范文(2024版)

编号：__________建设工程合同，建设工程合同范文(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程合同，建设工程合同范文(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同定义1.2合同双方1.3法律法规1.4合同生效1.5合同解除第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程预算第三章：合同主体3.1甲方（发包方）3.2乙方（承包方）3.3甲方代表3.4乙方代表第四章：工程进度4.1施工周期4.2工程进度计划4.3工程延期4.4工程提前完成第五章：工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量验收5.4质量保修第六章：工程材料6.1材料供应6.2材料质量6.3材料验收6.4材料保管第七章：工程安全7.1安全生产责任制7.2安全防护措施7.3安全事故处理7.4安全培训第八章：合同价款8.1合同总价8.2支付方式8.3进度付款8.4竣工结算8.5价款调整第九章：合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更价款9.4变更对工期的影响第十章：违约责任10.1甲方违约10.2乙方违约10.3违约赔偿第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁11.3诉讼第十二章：合同的履行和验收12.1合同履行12.2工程验收12.3验收合格12.4验收不合格的处理第十三章：附则13.1合同的修改和补充13.2合同的解除和终止13.3合同的效力13.4合同的保管第十四章：合同附件14.1附件清单14.2附件内容14.3附件的补充和修改合同编号_________第一章：总则1.1合同定义本合同是指甲方（发包方）与乙方（承包方）就建设工程项目的实施所达成的明确双方权利义务的书面协议。1.2合同双方甲方：_________（发包方全称）乙方：_________（承包方全称）1.3法律法规本合同的签订、履行、解释及争议解决均应遵守中华人民共和国相关法律法规。1.4合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并取代所有之前双方之间的口头或书面协议。1.5合同解除除非法律另有规定或双方协商一致，任何一方不得单方面解除本合同。第二章：工程概况2.1工程名称_________（工程全称）2.2工程地点_________（工程具体地点）2.3工程规模_________（工程规模描述）2.4工程内容_________（工程内容详细描述）2.5工程预算本工程预算总金额为人民币_________元整（大写：_________元整），其中包括工程设计费、材料费、施工费、人员工资、税费等。第三章：合同主体3.1甲方（发包方）甲方指派_________为甲方代表，负责本合同项下事宜的协调和联系。3.2乙方（承包方）乙方指派_________为乙方代表，负责本合同项下事宜的协调和联系。第四章：工程进度4.1施工周期本工程的预计施工周期为_________天。4.2工程进度计划乙方应按照甲方要求，提交详细的工程进度计划，并按计划完成工程。4.3工程延期因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。4.4工程提前完成提前完成工程经甲方同意，不视为乙方违约，但乙方应承担因提前完成而产生的额外费用。第五章：工程质量5.1质量标准本工程的质量标准应符合国家_________（相关标准名称）的要求。5.2质量监督甲方有权对施工过程进行质量监督，要求乙方按合同约定进行整改。5.3质量验收工程完成后，由甲方组织验收，乙方应提供相关验收资料。5.4质量保修工程交付使用后，乙方应按合同约定提供保修服务。第六章：工程材料6.1材料供应乙方负责采购本工程所需材料，并保证材料质量。6.2材料质量乙方应提供材料质量证明文件，确保材料符合合同要求。6.3材料验收甲方应对乙方提供的材料进行验收，不符合要求的材料应及时退换。6.4材料保管乙方应妥善保管工程材料，防止材料损失或损坏。第八章：合同价款8.1合同总价本合同总价定为人民币_________元整（大写：_________元整）。8.2支付方式甲方支付乙方工程价款的方式为_________（支付方式，如：分阶段支付、一次性支付等）。8.3进度付款甲方应按照乙方提交并甲方确认的工程进度，支付相应的工程进度款。8.4竣工结算工程竣工后，乙方应提交完整的工程决算报告，甲方按照约定进行竣工结算。8.5价款调整因工程变更、延期等原因导致合同价款发生变动的，双方应协商调整。第九章：合同变更9.1变更条件本合同变更的条件为：_________（具体变更条件）。9.2变更程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。9.3变更价款合同变更导致的价款变动，双方应按约定进行调整。9.4变更对工期的影响合同变更如影响工程进度，双方应协商确定调整后的工期。第十章：违约责任10.1甲方违约甲方违约应承担违约责任，具体包括但不限于：_________（违约责任内容）。10.2乙方违约乙方违约应承担违约责任，具体包括但不限于：_________（违约责任内容）。10.3违约赔偿违约方应向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的_________%。第十一章：争议解决11.1争议解决方式本合同争议的解决方式为：_________（争议解决方式，如：协商、仲裁、诉讼等）。11.2仲裁双方同意将争议提交_________（仲裁机构名称）进行仲裁。11.3诉讼如双方无法通过协商解决争议，任何一方均有权向_________（法院名称）提起诉讼。第十二章：合同的履行和验收12.1合同履行双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。12.2工程验收工程完成后，甲方应组织验收，乙方应提供相关验收资料。12.3验收合格工程验收合格后，本合同项下的工程视为完成。12.4验收不合格的处理工程验收不合格的，乙方应在甲方指定的期限内整改达到验收标准。第十三章：附则13.1合同的修改和补充本合同的修改和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。13.2合同的解除和终止本合同的解除和终止应符合合同约定或法律法规的规定。13.3合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。13.4合同的保管本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十四章：合同附件14.1附件清单附件清单列明本合同附件的名称、数量和内容。14.2附件内容附件内容为本合同的补充说明或具体实施细节。14.3附件的补充和修改附件的补充和修改应经双方协商一致，并签字盖章。甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________合同编号：_________签订日期：_________甲方代表（签名）：_________乙方代表（签名）：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更权甲方在不影响工程质量和工期的前提下，有权根据项目需要对工程内容、规模、设计等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并承担因变更引起的额外费用。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，要求乙方按照合同约定和行业标准进行施工。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供相关施工资料和记录。1.3甲方指令权甲方有权根据工程需要，向乙方发出指令。乙方应严格执行甲方的指令，确保工程顺利进行。如乙方因特殊情况无法执行甲方指令，应及时与甲方沟通，寻求替代方案。1.4甲方验收权甲方有权对工程质量进行验收，并要求乙方提供相关验收资料。乙方应按照合同约定，向甲方提供完整的验收资料，保证工程质量符合合同要求。1.5甲方索赔权如乙方未能按照合同约定完成工程，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方承担相应的违约责任。乙方应在接到甲方索赔通知后，及时回应并采取措施予以解决。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保障义务乙方应保证工程质量符合国家法律法规、行业标准和甲方要求。如工程质量出现问题，乙方应承担修复责任，并承担因质量问题引起的相应损失。2.2乙方进度保障义务乙方应按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担延期违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。2.3乙方材料供应义务乙方应按照合同约定，提供符合质量标准的材料。如材料质量不符合要求，乙方应承担更换、修复责任，并赔偿甲方因此造成的损失。2.4乙方安全保障义务乙方应采取有效措施，确保施工过程中的安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任，并负责处理安全事故相关的善后工作。2.5乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。如乙方违反保密义务，应承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲方和乙方的合同履行，确保合同条款的落实。如第三方中介未能履行协调职责，应承担相应的违约责任。3.2第三方中介费用第三方中介的报酬应由双方协商确定，并在合同中明确。如双方未能就报酬达成一致，双方均有权拒绝第三方中介的服务。3.3第三方中介的独立性第三方中介应保持独立性，不得偏袒任何一方。如第三方中介存在偏袒行为，甲方和乙方均有权要求第三方中介改正。3.4第三方中介的公正性第三方中介在处理合同争议时，应保持公正客观。如第三方中介的处理结果显失公正，甲方和乙方均有权不接受该处理结果，并寻求其他解决途径。3.5第三方中介的更换如甲方和乙方对第三方中介的服务不满意，双方均有权提出更换第三方中介的要求。更换第三方中介时，双方应协商确定新的中介机构。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.工程量清单3.材料合格证及检验报告4.施工方案和安全措施5.工程进度计划表6.付款凭证和进度付款申请7.工程变更申请及审批8.验收报告和验收证书9.保修书10.乙方人员资格证明11.第三方中介服务协议12.保险单据13.保密协议14.安全事故报告和处理结果二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付价款未按约定提供施工条件擅自变更工程内容或规模未按约定时间完成验收2.乙方违约行为未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未按约定提供材料或材料不合格未采取安全措施导致安全事故3.第三方中介违约行为未能公正客观处理合同争议处理结果显失公正泄露甲方或乙方商业秘密未按约定时间完成协调工作三、法律名词及解释：1.合同违约：违反合同约定，未能履行或未能完全履行合同义务的行为。2.违约责任：违约方因违约行为而应承担的法律责任，包括继续履行、采取补救措施或赔偿损失等。3.违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金额。4.工程变更：在合同履行过程中，因特定原因对工程内容、规模、设计等进行修改的行为。5.保修：乙方在工程交付使用后，按照约定对工程质量问题进行修复或更换的责任。6.第三方中介：独立于甲方和乙方之外，协助处理合同履行过程中的协调、监督和争议解决等事宜的机构或个人。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决方案：协商确定合理的延期时间，并根据延期原因分摊额外费用。2.工程质量问题解决方案：立即停工，通知甲方，采取补救措施，修复或更换不符合质量要求的部分。3.材料不合格解决方案：乙方负责更换不合格材料，并承担因此产生的费用和延误工期。4.安全事故发生解决方案：立即报告甲方和相关部门，采