风电站施工协议

风电站施工协议合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方为风电站项目的业主，乙方为具有相关资质的风电站施工企业，双方为了共同完成风电站施工任务，经友好协商，达成如下协议：第一条施工工程内容及范围1.1乙方应根据甲方的要求，按照施工图纸、施工方案及相关技术规范的要求，完成风电站的施工任务。1.2施工工程包括但不限于：土建工程、安装工程、电气工程、道路工程、绿化工程等。第二条施工期限2.1乙方应按照甲方要求，确保风电站施工工程在合同约定的工期内完成。2.2具体施工期限及进度安排，双方可另行签订补充协议予以明确。第三条施工质量3.1乙方应保证施工质量符合国家及行业标准，确保风电站工程的安全、可靠、环保和节能。3.2乙方应承担施工过程中出现质量问题的整改及维修工作，直至达到甲方满意的标准。第四条施工安全4.1乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规的要求，做好施工现场的安全管理工作。4.2乙方应承担因施工原因导致的人身伤害、财产损失等一切安全事故的责任。第五条材料供应及费用5.1甲方负责提供风电站施工所需的主要材料及设备，并确保材料及设备的质量、数量及供应时间符合施工要求。5.2乙方应按照合同约定的施工范围，自行承担施工过程中所需的其他材料、设备及人工等费用。第六条工程价款及支付6.1乙方应按照甲方的要求，提交风电站施工工程的预算报价。6.2甲方应在预算报价审核无误后，按照双方约定的支付方式及时间，向乙方支付工程价款。第七条违约责任7.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利义务，如一方违约，应承担违约责任。7.2违约金的计算及支付方式，双方可另行签订补充协议予以明确。第八条争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至风电站施工工程完毕并验收合格。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.风电站施工图纸2.施工方案及相关技术规范3.施工预算报价单4.主要材料及设备供应清单5.施工进度计划6.安全生产管理措施7.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间提供材料及设备，导致施工进度延误。2.乙方未按约定完成施工任务，或施工质量不符合国家标准。3.乙方未按约定履行安全生产管理职责，导致安全事故发生。4.甲方未按约定支付工程价款，或支付时间延误。5.双方未按约定解决争议，导致合同履行受阻。三、法律名词及解释：1.甲方：风电站项目的业主。2.乙方：具有风电站施工资质的企业。3.施工工程：风电站的建设工程，包括土建、安装、电气等工程。4.施工期限：完成风电站施工任务的约定时间。5.施工质量：施工工程的安全、可靠、环保和节能等方面。6.施工安全：施工现场的安全管理工作。7.工程价款：乙方完成施工任务后，甲方支付给乙方的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：双方应及时沟通，调整施工计划，确保工程按时完成。2.施工质量问题：乙方应立即整改，直至达到甲方满意的标准。3.安全事故发生：乙方应承担责任，加强安全管理，防止类似事件再次发生。4.工程价款支付问题：双方应按照约定履行支付义务，如有争议，可通过协商解决。5.争议解决：双方可签订补充协议，明确争议解决的途径和方式。五、所有应用场景：1.风电站施工企业与项目业主之间的