电工承包合同(2024版)

编号：__________电工承包合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

电工承包合同(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同签订依据1.2合同主体1.3合同范围1.4合同生效条件1.5合同解释权第二章：工程概况2.1工程简介2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章：电工承包人资质3.1承包人基本信息3.2承包人资质证书3.3承包人业绩及经验3.4承包人人员配备第四章：工程进度4.1工程计划工期4.2工程进度安排4.3工期延误及延期赔偿4.4工程进度报告第五章：工程质量5.1质量标准5.2质量保证措施5.3质量验收5.4质量争议处理第六章：工程安全6.1安全措施6.2安全事故处理6.3安全生产责任6.4安全检查第七章：材料供应7.1材料种类及规格7.2材料供应周期7.3材料质量要求7.4材料验收与保管第八章：工程价款及支付8.1合同价格8.2价款支付方式8.3工程变更价款8.4工程索赔第九章：违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖10.3仲裁第十一章：合同的变更、解除与终止11.1合同变更11.2合同解除11.3合同终止第十二章：附则12.1合同附件12.2合同修改12.3合同解除或终止后的事宜第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4法律法规规定的其他事项第十四章：合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人14.4合同副本合同编号_________第一章：总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方协商一致签订的。1.2合同主体甲方：（发包人名称），法定代表：（发包人代表）。乙方：（承包人名称），法定代表：（承包人代表）。1.3合同范围本合同范围包括但不限于：电气设备安装、线路铺设、开关插座安装、照明系统安装等。1.4合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，经双方确认的补充协议与本合同具有同等法律效力。1.5合同解释权本合同的解释权归双方共同所有，如对合同内容有争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二章：工程概况2.1工程简介工程名称：（工程名称）。工程内容：电气工程。2.2工程地点工程地点：（工程具体地址）。2.3工程规模工程规模：（工程规模描述）。2.4工程预算工程预算金额：（金额）。第三章：电工承包人资质3.1承包人基本信息乙方名称：（承包人名称）。注册地址：（承包人注册地址）。联系电话：（承包人联系电话）。3.2承包人资质证书乙方具备有效的电工承包资质证书，证书编号：（证书编号），资质等级：（资质等级）。3.3承包人业绩及经验乙方具有多年的电工承包经验，曾成功完成类似工程项目，如：（列举几个项目）。3.4承包人人员配备乙方将按照工程需要，配备具备相关资格的专业技术人员，确保工程顺利进行。第四章：工程进度4.1工程计划工期本工程计划工期为：（工期天数）。4.2工程进度安排乙方按照甲方要求，制定详细的工程进度计划，并按照计划完成工程。4.3工期延误及延期赔偿如乙方原因导致工期延误，应按照约定的标准向甲方支付延期赔偿。4.4工程进度报告乙方应定期向甲方报告工程进度，确保甲方了解工程进展情况。第五章：工程质量5.1质量标准本工程质量标准为：（质量标准）。5.2质量保证措施乙方将采取一切措施，确保工程质量符合约定的标准。5.3质量验收工程完成后，甲方有权组织验收，乙方应配合进行验收。5.4质量争议处理如对工程质量有争议，双方可协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第六章：工程安全6.1安全措施乙方应按照相关法律法规和安全生产要求，制定并落实安全措施。6.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关规定处理。6.3安全生产责任乙方应对施工现场的安全生产负全责。6.4安全检查乙方应定期进行安全检查，确保工程安全。第八章：违约责任8.1承包人违约如乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方承担违约责任。8.2发包人违约如甲方未按照合同约定支付价款，或未履行合同约定的其他义务，乙方有权要求甲方承担违约责任。8.3违约赔偿违约方应向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的（百分比）。第九章：争议解决9.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。9.3仲裁双方可以选择仲裁解决争议，仲裁委员会为（仲裁委员会名称）。第十章：合同的变更、解除与终止10.1合同变更合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除双方同意解除合同的，应签订书面解除协议。10.3合同终止合同终止后，乙方应按照甲方要求办理相关手续，并清理施工现场。第十一章：附则11.1合同附件合同附件包括：（列举附件名称）。11.2合同修改合同修改需双方协商一致，并签订书面修改协议。11.3合同解除或终止后的事宜合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求办理相关手续，并清理施工现场。第十二章：其他约定12.1保密条款双方应对合同内容保密，未经对方同意，不得向第三方披露。12.2知识产权保护双方同意，合同涉及的知识产权归属（归属方）。12.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。12.4法律法规规定的其他事项双方应遵守相关法律法规，履行合同约定的义务。第十三章：合同的签署13.1签署日期本合同签署日期为：（日期）。13.2签署地点本合同签署地点为：（地点）。13.3签署人甲方代表：（甲方代表姓名），乙方代表：（乙方代表姓名）。13.4合同副本本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十四章：合同的签署甲方：（甲方代表签字）乙方：（乙方代表签字）日期：（签字日期）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方指定的供应商采购材料，并保证材料质量符合合同约定的标准。如有质量问题，乙方应承担相应责任。1.2甲方监督工程进度甲方有权对工程进度进行监督。乙方应定期向甲方报告工程进度，确保工程按照甲方要求的时间节点顺利完成。如乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方支付延期赔偿。1.3甲方验收工程工程完成后，甲方有权组织验收。乙方应配合进行验收，并确保工程质量符合合同约定的标准。如甲方对工程质量有异议，乙方应按照甲方的要求进行整改。1.4甲方变更工程内容甲方有权在合同履行过程中变更工程内容。乙方应根据甲方的变更要求，按照约定的标准完成工程。如变更导致合同价款变动，双方应协商确定新的合同价款。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方负责工程质量乙方对工程的施工质量负全责。工程完成后，乙方应保证工程质量符合合同约定的标准，并承担因质量问题导致的全部责任。2.2乙方负责工程安全乙方应对施工现场的安全生产负全责。乙方应按照相关法律法规和安全生产要求，制定并落实安全措施，确保施工现场的安全。2.3乙方提交工程进度报告乙方应定期向甲方提交工程进度报告，确保甲方了解工程进展情况。如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。2.4乙方负责材料采购乙方负责根据甲方要求采购材料。乙方应保证材料质量符合合同约定的标准，如有质量问题，乙方应承担相应责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同义务。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用由甲乙双方协商承担。如双方无法达成一致，可按照约定的比例分担。3.3第三方中介的决策权第三方中介在处理合同履行过程中的争议时，有权作出决定。甲乙双方应尊重并执行第三方中介的决定。3.4第三方中介的更换甲乙双方均有权提出更换第三方中介。更换第三方中介需双方协商一致，并签订书面更换协议。附件及其他补充说明一、附件列表：1.电工承包资质证书2.电工承包人人员名单及资格证书3.工程设计图纸4.工程预算明细表5.材料采购清单6.工程进度计划表7.质量验收标准8.安全事故应急预案9.合同变更协议10.合同解除协议11.合同终止协议12.保密协议13.知识产权保护协议14.不可抗力证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准。2.乙方未按照约定的时间节点完成工程，导致工期延误。3.乙方未按照甲方要求采购材料，或材料质量不符合约定标准。4.乙方未按照相关法律法规和安全生产要求，导致安全事故发生。5.甲方未按照约定支付价款，或未履行合同约定的其他义务。6.甲方未按照约定时间节点提供施工场地，或提供的场地不符合施工要求。7.甲方未按照约定进行工程验收，或未按时提供验收意见。8.甲方无正当理由单方面解除或终止合同。9.甲方未按照约定支付违约金或赔偿金。三、法律名词及解释：1.电工承包资质：指电工承包人依法取得的，允许其从事电工承包业务的资格证书。2.工程设计图纸：指详细描述工程外观、结构、材料、施工方法等内容的图纸。3.工程预算：指根据工程设计图纸和施工要求，预先计算出的工程所需费用的清单。4.违约金：指一方违约时，根据合同约定向守约方支付的赔偿金。5.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.保密协议：指双方约定对合同内容保密，未经对方同意不得向第三方披露的协议。7.知识产权保护：指对合同涉及的专利、商标、著作权等知识产权进行保护的约定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应积极沟通，协商调整施工计划，合理分配人力资源。2.材料质量问题：立即停止使用不合格材料，与供应商沟通协商，要求更换或赔偿。3.安