标准版工程施工合同文本_第1页
标准版工程施工合同文本_第2页
标准版工程施工合同文本_第3页
标准版工程施工合同文本_第4页
标准版工程施工合同文本_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

标准版工程施工合同文本合同编号:__________甲方:__________乙方:__________鉴于甲方为工程项目的业主,具备项目建设的相关权利及义务,并且乙方具有完成该工程项目的能力和资质,甲乙双方经友好协商,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就乙方向甲方提供工程施工服务事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程内容:__________1.4工程规模:__________1.5工程单价:__________1.6工程总价:__________二、甲方的权利和义务2.1甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付工程款项。2.2甲方应提供施工所需的相关资料和条件,确保乙方能够顺利进行施工。2.3甲方应协助乙方处理工程施工中出现的问题,确保工程按期完成。2.4甲方不得干涉乙方的正常施工,不得擅自调整工程内容、规模和进度。2.5甲方应按照本合同约定履行付款义务,如有违约,应承担违约责任。三、乙方的权利和义务3.1乙方应按照本合同约定的标准和质量要求完成工程施工。3.2乙方应按照本合同约定的时间和方式向甲方提交工程进度报告和工程款项申请。3.3乙方应确保施工安全,遵守施工现场的规章制度,如有安全事故,乙方应承担相应责任。3.4乙方应协助甲方处理工程施工中出现的问题,确保工程按期完成。3.5乙方不得擅自调整工程内容、规模和进度,如有违约,应承担违约责任。四、合同价款及支付方式4.1本合同的工程总价为:__________元(大写:_______________________元整)。(1)合同签订后七个工作日内,甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方工程总价的30%作为进度款;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方工程总价的40%作为尾款。五、工程进度和验收5.1乙方应按照甲乙双方约定的施工计划和进度完成工程施工。5.2乙方应在每个工程阶段结束后,向甲方提交工程进度报告,甲方有权对工程进度和质量进行监督和检查。5.3工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。5.4工程验收合格的,甲方应在验收合格后七个工作日内支付乙方尾款。六、违约责任6.1甲乙双方应严格履行本合同的约定,如有违约,应承担违约责任。6.2甲方未按照约定时间支付工程款项的,应支付乙方逾期付款的违约金,违约金计算方式为:逾期付款金额×逾期付款天数×日利率(日利率为千分之五)。6.3乙方未按照约定时间完成工程的,应支付甲方逾期完工的违约金,违约金计算方式为:工程总价×逾期完工天数×日利率(日利率为千分之五)。七、争议解决7.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________一、附件列表:1.工程施工图纸和技术规范2.工程量清单3.乙方资质证明文件4.工程款项支付凭证5.工程进度报告6.工程验收报告7.违约金计算公式说明二、违约行为及认定:1.甲方未按约定时间支付工程款项2.乙方未按约定时间完成工程3.乙方工程质量不符合约定标准4.甲方擅自调整工程内容、规模和进度5.乙方擅自调整工程内容、规模和进度6.工程验收不合格,乙方未按要求整改三、法律名词及解释:1.工程施工:指按照工程施工图纸和技术规范进行的建设活动。2.工程验收:指对完成的工程进行检查、试验、评定,以确定其是否符合技术规范和合同要求。3.违约金:指一方违反合同约定应支付给对方的一种经济赔偿。4.资质证明:指乙方为证明其具备完成工程施工能力所提交的文件。5.合同履行:指合同双方按照约定完成各自权利和义务的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程款项支付问题:甲方未按约定时间支付工程款项时,乙方应及时与甲方沟通,要求甲方履行付款义务。如甲方仍不支付,乙方可依法向法院提起诉讼。2.工程进度延误:乙方未按约定时间完成工程时,甲方有权要求乙方支付逾期完工的违约金。同时,甲方应与乙方协商,制定合理的整改措施和时间表,确保工程按时完成。3.工程质量问题:如乙方工程质量不符合约定标准,甲方有权要求乙方进行整改。如乙方拒绝整改或整改后仍不符合要求,甲方有权要求乙方支付违约金,并依法向法院提起诉讼。4.工程变更:甲方擅自调整工程内容、规模和进度时,乙方有权拒绝执行。如甲方坚持变更,应与乙方协商,并根据实际情况调整合同价款和工程进度。5.争议解决:在履行合同过程中发生的争议,甲乙双方应通过友好协商解决。协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.适用于各类建筑工程项目的中标单位与业主单位之间签订的工

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论